Договор о кладке кафеля

Договор о кладке кафеля

Образец договора сторон о проведении работ по укладке тротуарной плитки!

г. Санкт-Петербург «00» _____________ 2012 г.

ИП именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице индивидуального предпринимателя . , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО Клиента, именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующего как физическое лицо, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение «ПОДРЯДЧИКОМ» работ по подготовке с уплотнением , мощению тротуарной плиткой и дренажные работы внутридворовой территории частного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,

1.2. Выполнение всех работ производится силами и из материалов «ПОДРЯДЧИКА».

Материалы 0 м 2 тротуарная плитка «Любого цвета» 100/200/60 бордюрный камень серый садовый 0шт. 1000/250/80.

Объем работ: — 0 м 2 мощения , в том числе, установка бордюра — 0 пг/м и 0 пг/м дренажная работа

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость Работ с учетом материалов и их доставки по настоящему договору является твёрдой и составляет 0 ( ноль ) рублей.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ – 00.00.2012.

3.2. Срок окончания работ– 00.00.2012.

4. Обязанности «ПОДРЯДЧИКА»

Для выполнения работ по настоящему договору «ПОДРЯДЧИК» обязуется:

— готовность выполняемых им работ в сроки, указанные в настоящем Договоре;

— качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

— в ходе выполнения работ на объекте проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Ответственность за соблюдения правил техники безопасности лежит на «ПОДРЯДЧИКЕ»;

4.2. Осуществить окончательную уборку на территории производства работ от остатков материалов и отходов и вывезти мусор, образовавшийся в процессе производства работ.

4.3. При полном завершении работ в 2-дневный срок известить об этом «ЗАКАЗЧИКА».

4.4. Немедленно известить «ЗАКАЗЧИКА» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для «ЗАКАЗЧИКА» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от «ПОДРЯДЧИКА» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.5. Устранять по требованию «ЗАКАЗЧИКА» в течение 1-недели недостатки, за которые «ПОДРЯДЧИК» несет ответственность.

4.6. Исполнять полученные в ходе работ указания «ЗАКАЗЧИКА», если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно -хозяйственную деятельность «ПОДРЯДЧИКА».

4.7. Передать, по окончании работ «ЗАКАЗЧИКУ» исполнительную документацию на выполненные работы.

4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.9. Устранить в кратчайший срок и за свой счет возможные повреждения находящихся на участке подземных коммуникаций, вызванные проведением работ по вине подрядчика.

5. Обязанности «ЗАКАЗЧИКА»

Для реализации настоящего договора «ЗАКАЗЧИК» обязуется:

5.1. Содействовать «ПОДРЯДЧИКУ» в своевременном начале Работ, нормальном их ведении и завершении в срок.

Для выполнения производственных работ со стороны исполнителя, заказчику необходимо предоставить доступ к электричеству, воде.

5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ», в порядке, предусмотренном в разделах 6 и 8 настоящего договора.

5.3 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.4. Предоставить «ПОДРЯДЧИКУ» все необходимую информацию для выполнения работ. Время начало работы и окончания.

6. Сдача и приемка выполненных работ

6.1. Приемка работ производится по этапно и по окончанию их выполнения в целом. По Акту .

6.2. В случае отказа «ЗАКАЗЧИКА» от приемки работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения «ПОДРЯДЧИКОМ» мотивированного отказа, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Все работы по устранению недоработок выполняются «ПОДРЯДЧИКОМ» за собственный счет, при условии, что недостатки в выполненных работах вызваны некачественным выполнением работ со стороны «ПОДРЯДЧИКА», либо использованием некачественных (не по ГОСТу) материалов для выполнения работ.

6.3. В случае досрочного прекращения работ ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить ПОДРЯДЧИКУ по акту сдачи-приемки выполненных работ по степени ее готовности на момент прекращения работ.

7.1. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату в три этапа:

— ( 30 % ) рублей 0 – авансовый платеж, с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

— ( 30% ) 0 рублей- промежуточный авансовый платеж. После окончания всех работ по дренажу, и установки бордюрного камня с подготовкой основания.

— ( 40% ) 0 рублей «ЗАКАЗЧИК» оплачивает при приемки выполненных работ и устранения недостатков и дефектов «Подрядчиком», если таковые имеются.

7.2. Оплата производится наличными на объекте по приходному ордеру.

8. Ответственность сторон и гарантии

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8.2 Гарантийный срок на устройство мощения из тротуарных плиток составляет 1 год с момента окончания работ.

9. Изменение условий реализации договора

9.1. Если «ЗАКАЗЧИК» не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, «ПОДРЯДЧИК» имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период.

9.2. В случае если «ЗАКАЗЧИКОМ» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «ПОДРЯДЧИК» обязан безвозмездно устранить недостатки в согласованный сторонами срок.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон.

10.2 Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, описанном в пп. 10.1 настоящего договора, то он разрешается в Суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Форс — мажорные обстоятельства

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

11.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и подписать дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

12 Срок действия договора

12.1. Срок действия договора — до окончания обязательств по договору.

13. Расторжение договора

13.1. «ЗАКАЗЧИК» вправе расторгнуть договор в случаях:

— задержки сроков начала работ, более чем на 5 (Пять) дней по вине «ПОДРЯДЧИКА»;

— систематического несоблюдения «ПОДРЯДЧИКОМ» требований по качеству работ;

— аннулирования допуска на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство работ.

13.2. При расторжении договора до приемки «ЗАКАЗЧИКОМ» результата работы, выполненной «ПОДРЯДЧИКОМ», «ЗАКАЗЧИК» вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы после оплаты ПОДРЯДЧИКУ фактически выполненного объёма работ.

13.3. «ПОДРЯДЧИК» вправе расторгнуть договор в случае задержки оплаты по настоящему Договору на срок более 5 дней.

14. Дополнительные условия

14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Договор на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

на выполнение работ по укладке тротуарной плитки

г. Курск «21» мая 2012г.

Автономное учреждение здравоохранения Курской области «Курский областной санаторий «Соловьиные зори», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_генерального директора , действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона» заключили настоящий договор по итогам проведения запроса котировок, о нижеследующем:

Читайте так же:  Как узнать когда будет выплачен возврат налога

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и/ или с привлечением субподрядной организации выполнить работы по укладке тротуарной плитки на территории АУЗ «Курский областной санаторий «Соловьиные зори» (далее — работы) и сдать выполненные работы в установленные договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном разделами 6 и 7 настоящего договора.

1.3. Виды и объем работ указаны в Техническом задании (Приложение к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов количество всех предусмотренных договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ – «02» июля 2012г.

2.2. Окончание выполнения работ – «31» июля 2012г.

2.3. Датой завершения работ по настоящему договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, материалами, указанными в техническом задании (Приложение к договору).

3.2. Качество поставляемых для выполнения работ материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. Материалы должны иметь все необходимые документы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ передаются вместе с товаром. Материалы не должны быть запрещены к использованию в лечебных учреждениях.

Копии сертификатов и других необходимых документов должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении акта о приемке выполненных работ в соответствии с п.6.1. настоящего договора.

3.3.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать готовый объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту о приемке выполненных работ.

4.1.2. Выполнить работы в полном соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, в соответствии со СНиПами в части не противоречащей действующему законодательству РФ, с настоящим договором, с Техническим заданием.

4.1.3. Обеспечить данный объект необходимыми материалами.

4.1.4.Известить Заказчика в течение трех рабочих дней о завершении работ.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов.

4.1.7. Нести полную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ людям, помещениям и другому имуществу Заказчика.

4.1.8.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.1.9.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, в том числе по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.1.10. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

4.1.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему договору.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего договора.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора.

4.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение одного дня уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначив срок для их устранения. Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим выполнение работ.

4.3.2. При завершении работ принять надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы по акту о приемке выполненных работ.

4.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в размерах и в сроки, установленные разделом 7 настоящего договора.

4.3.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания на выполнение работ и действующих нормативно-технических документов.

4.4.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, не подписывать акт о приемке выполненных работ и не оплачивать соответствующий объем работ.

4.4.3. При невыполнении Подрядчиком обязательств в соответствии с п.4.1.8. настоящего договора Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Место выполнения работ: -а, 24-а.

5.2. Заказчик назначает своего представителя (п. 12.5. настоящего договора), который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акт о приемке выполненных работ, осуществляет контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. Спорные вопросы между представителями Заказчика и Подрядчика решаются путем переговоров.

5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполнения работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик должен передать Заказчику в течение трех рабочих дней со дня завершения всего объема работ письменное извещение об окончании выполнения всего объема работ.

Приемка готового объекта (результата работ) осуществляется в течение 3 календарных дней после письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения всего объема работ и оформляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ. Приемка выполненных работ производиться Заказчиком с участием представителей Подрядчика.

6.2. В случае если представленный результат работ в полной мере соответствует обязательствам, принятым Подрядчиком по настоящему договору и, в том числе, приложениям к нему, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ. В акте о приемке выполненных работ, в том числе, указываются:

— сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора;

— размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п. п.9., 9.6., 9.7. Договора). Расчет размера неустойки (штрафа, пени) Подрядчик производит самостоятельно в соответствии с условиями настоящего договора;

— основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию в соответствии с условиями настоящего договора (при наличии оснований, указанных в п. п. 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. настоящего Договора);

— итоговая сумма, подлежащая оплате по договору.

В случае отсутствия в представленном Подрядчиком акте о приемке выполненных работ расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии оснований, указанных в п. п.9.4., 9.5., 9.6., 9.7. настоящего Договора), Заказчик вправе отказаться от подписания данного акта о приемке выполненных работ и оформить акт о приемке выполненных работ самостоятельно, с учетом вышеуказанных требований.

6.3. В случае если представленный результат работ содержит отклонения от условий договора, Заказчик составляет перечень замечаний к результату выполненных работ, в котором указывает недостатки результата работ, явившиеся причиной для отказа от их приемки, а также порядок и сроки для устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ.

6.4. Результат работ с замечаниями и (или) претензиями подлежит доработке Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком или, если такие сроки не установлены, в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Заказчиком Подрядчику перечня замечаний.

6.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах после их приемки (в процессе эксплуатации объекта), вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении, за исключением недостатков, оговоренных в п.6.6. настоящего договора.

Читайте так же:  Пример претензии на возврат денег за телефон

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от настоящего договора или приложений к нему, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 7-ми рабочих дней со дня их обнаружения, а Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, предусмотренный п.6.4. настоящего договора.

6.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.

7. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

7.1. Цена настоящего договора составляет руб. 00 коп.

(Пятьсот две тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 00 копеек) и включает все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе:

— стоимость выполнения всего комплекса работ;

— стоимость материалов, используемых для выполнения работ;

— стоимость доставки материалов до места выполнения работ, их погрузка и разгрузка;

— расходы по уборке объекта во время и после выполнения всего объема работ;

— расходы по вывозу мусора;

— все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия договора;

— налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

7.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в следующем порядке:

— предоплата в размере 30 % от цены договора в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора на основании счета,

— окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ без замечаний на основании счетов-фактур Подрядчика. Оплата за выполненные работы производиться с учетом требований пунктов 6.2., 9.4., 9.5., 9.6., 9настоящего договора.

7.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания на выполнение работ, технических регламентов, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора, требованиям действующего законодательства РФ, предъявляемым к работам соответствующего рода.

8.2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора.

Гарантия качества на результат выполненных работ, а также материалы, составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантия не действительна, если дефекты возникли в случае: неправильной эксплуатации, действия непреодолимой силы (пожар, аварии, природные катастрофы и т. д.).

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующую дефектную ведомость.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.

9.2. Ошибки и (или) дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет.

9.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере двух трехсотых действующих на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором.

9.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штрафную неустойку в размере 1,0% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества.

9.6. В случае расторжения договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения о расторжении договора, уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных работ, предусмотренных договором.

9.7. Подрядчик за окончание выполнения работ после установленного настоящим договором срока по вине Подрядчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неоплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10. ОБСТОЯТЕЛЬТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, а также вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону) в течение 5 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 10.2. настоящего договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.2. Сторона, решившая расторгнуть договор, по положению п.11.1.настоящей статьи направляет письменное уведомление другой стороне за 5 календарных дней до расторжения договора.

11.3. При расторжении договора по положению п. 11.1. настоящей статьи Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления о расторжении договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Курской области.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.4. Срок действия договора устанавливается со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

12.5. Ответственные исполнители по данному договору со стороны Заказчика: , главный инженер.

12.6. Ответственные исполнители по данному договору со стороны Подрядчика:

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АУЗ «Курский областной

санаторий «Соловьиные зори» г. Курск, пр-т Кулакова, 150

г. Курск, 3-й Краснополянский пер.,1

р/с Курское ОСБ № 000, г. Курск

в доп. офисе Пром. отд. р/с

Главный врач Генеральный директор

АУЗ «Курский областной санаторий

«Соловьиные зори»_________ _________________

Укладка плитки в Калуге

Плиточные работы относятся к одним из самых важных и ответственных частей любого ремонта. Нанимать для выполнения которых необходимо исключительно профессионалов и не обращаться к услугам частников (которые формально, снижая стоимость, накручивают ее за счет ненужных дополнительных услуг, а в итоге вы заплатите в разы больше без гарантий и договора.) Наша фирма качественно выполняет комплекс услуг по укладке плитки в Калуге, а цены за квадратный метр сохраняет на достаточно скромном уровне.

Читайте так же:  Солидарность отозвана лицензия

У нас же вы будете уверены в прозрачности и честности наших мастеров, абсолютно бесплатно вы сможете вызвать замерщика для оценки стоимости и составления подробной сметы, а также заключить договор, в котором будут прописаны гарантии и ответственность. При ремонте ванной комнаты под ключ и тем более квартиры под ключ очень важно чтобы работы (электромонтажные, сантехнические и отделочные) выполнялись сработанной бригадой.

В случае с частными мастерами вы столкнетесь с некачественными сантехническими и электромонтажными работами, так как их будет выполнять плиточник, который не является профессионалом в данной области и не имеет разрешения на данный вид деятельности. А вызывая специалистов из разных мест вы рискуете получить плохой результат обусловленный их нескоординированности (например, сантехник сделает все достаточно хорошо, но при этом результат не позволит заниматься укладкой плитки, в конечном счете пострадает внешний вид или придется переделывать всю сантехническую часть. А все от того, что данный сантехник совершенно не ориентируется как нужно сделать так, чтобы вслед за ним вышел и сделал свою работу плиточник.)

Помните, что цена у компаний может отличаться ввиду того что совершенно разный объем входит в эту цену. Например, у нас в стоимость входит выравнивание поверхности с использованием разной толщины слоя плиточного клея. У других организаций это рассматривается отдельно или же они дописывают дополнительно штукатурные работы, что увеличит итоговую стоимость почти вдвое.

Расценки и цены на плиточные работы

Вам нужна профессиональная укладка плитки на пол в ванной комнате и приемлемая цена за работу, закажите услуги опытного мастера, который поможет аккуратно уложить кафельную плитку с экономией для Вашего кошелька. Наши цены считаются одними из наиболее выгодных в Калужской области.

Укладка плитки на пол

9614 мастеров по ремонту

Стоимость услуги в Москве

Примеры работ мастеров по укладке плитки (пол)

Укладка плитки на пол — отзывы

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 600 до 3000 / кв.м

Цены: от 300 до 550 / кв.м

Цены: от 150 до 350 / кв.м

Цены: от 1100 до 2000 / кв.м

Цены: от 69 до 250 / кв.м

Цены: от 250 до 400 / кв.м

Цены: от 200 до 2500 / кв.м

Цены: от 200 до 390 / кв.м

Цены: от 800 до 1300 / кв.м

Цены: от 250 до 520 / кв.м

Цены: от 300 до 1200 / точка

Цены: от 800 до 3500 / точка

Цены: от 150 до 350 / кв.м

Цены: от 1000 до 35 000 / усл.

Цены: от 3500 до 8000 / кв.м

Цены: от 2000 до 3500 / шт.

Цены: от 500 до 5000 / усл.

Цены: от 400 до 1100 / кв.м

Цены: от 1500 до 3000 / шт.

Цены: от 2000 до 20 000 / кв.м

Укладка плитки на пол – неотъемлемая часть ремонта квартиры или загородного дома. Облицовка требует терпения и определенных навыков, если у вас есть сомнения в собственных силах, следует доверить ее профессионалу. На сайте среди более 1400 мастеров Москвы вы найдете лучшего плиточника, который выполнит работу быстро и по всем правилам.
Чтобы напольная кладка была сделана ровно и аккуратно, необходимо учитывать основные особенности процесса: в первую очередь нужно снять старый слой, обработать поверхность грунтовкой для более сильной сцепки раствора. Затем стоит нанести клей и укладывать отделочный материал выбранным способом: по диагонали, елочкой, со смещением, традиционным или модульным методом, в зависимости от пожеланий клиента. После этого специалисту остается затереть швы. Для облицовки пола обычно применяют кафель, котто, клинкер или керамогранит, в соответствии с дизайном интерьера.
Стоимость составляет от 600 руб./ м2. Сколько стоит укладывание или замена плитки, зависит от объемов, сложности монтажа, квалификации рабочего. При условии подписания договора и соблюдении советов наши эксперты дают гарантии на оказанные услуги.

Укладка кафеля в Челябинске

Укладка кафеля и керамогранита в Челябинске
с гарантией 1 год от 400 руб./кв.м.
Оперативный выезд мастера. Смета в течение 1 — го дня

Быстро, надежно, красиво! C соблюдением всех технологий.

Посмотрите примеры укладки кафеля и керамогранита:

Только за прошедший 2016 год нами произведена укладка 9110 м2 плитки. В эту категорию постараемся подобрать самые разнообразные фото укладки кафеля (Для просмотра в полном объеме нажмите на фото.)

  • Укладка кафеля на стены
  • Изготовление короба
  • Подпил торцов кафеля под 45 гр
  • Подготовка поверхности
  • Укладка керамогранита под углом 45гр
  • Укладка кафеля стены пол
  • Отделка потолков панелями
  • Установка сантехники

Как проверить укладку кафеля

Мы не скрываем того по каким критериям должна производиться проверка качества укладки кафеля, посмотрите наш короткий видео ролик

Наши услуги по укладке кафеля, керамогранита:

  • Укладка кафеля (керамогранита) по диагонали (под углом 45 гр.)

Облицовка стен и пола плиткой со смещением

Монтаж кафеля (керамогранита) со вставками

Отделка стен и пола мозайкой

Изготовление душевых поддонов

  • Ровный подпил торцов кафеля под 45гр. при необходимости
  • Стоимость укладки кафеля в Челябинске

    Цена услуги по облицовке стен и пола плиткой зависит от размеров, наличия рисунка, бордюров, декоров, а также от способа укладки кафеля:

    Почему укладку кафеля заказывают у нас?

    Компетентность. Укладка кафеля, керамогранита производится в соответствии СНиП 3.04.01.87, 2.03.13-88, Соблюдаем технологии кафельных работ.

    Надежные плиточники. Не водимся с гастарбайтерами, все кафельщики с опытом непрерывной работы от 5 лет

    Грамотный подбор материалов. Комплектуем стройматериалами для надежной облицовки кафелем (клей, смеси и пр) по приемлемым ценам.

    Гарантия от 1 года. Прописана в договоре. Доля рекламаций за 7 лет работы: 0,01%.

    Аккуратность. Облицовку стен и пола плиткой производим специальным инструментом, без пыли и сколов.

    Стоимость укладки плитки в Екатеринбурге

    Укладка плитки в Екатеринбурге профессионально и недорого производится специалистами, зарегистрированными на Юду. На сайте вы найдете частного мастера или компанию, сотрудник которой сможет положить кафель, клинкер либо керамогранит, предложив доступную стоимость за квадратный метр.

    Узнайте, сколько стоит монтаж керамической плитки, ознакомившись с прейскурантом. Он располагается на сайте youdo.com. Цены за м2, указанные в прайс-листе, ориентировочные. Точные расценки определяются в индивидуальном порядке.

    Сколько стоит положить квадратный метр кафеля?

    Цена работы мастера, зарегистрированного на Юду, определяется несколькими параметрами. Стоимость укладки плитки зависит от:

    • площади поверхности, на которую требуется выложить материал (в м2)
    • предназначения комнаты (ванная, кухня)
    • типа поверхности (пол, стена)
    • разновидности материала (клинкер, кафель, керамогранит)
    • местоположения вашего дома, района Екатеринбурга

    Согласовать детали сотрудничества (цену и срок выполнения задания) с выбранным мастером можно посредством внутреннего чата Юду или по телефону. Опытные специалисты, зарегистрированные на YouDo, предложат низкие расценки на укладку кафельной, керамической плитки и других отделочных материалов.

    Основные этапы монтажа

    Работа по укладке любой плитки (кафельной, керамической) производится специалистом, который зарегистрирован на Юду, в определенной последовательности. Монтаж отделочного материала на пол и стены производится так:

    • формирование стяжки или оштукатуривание (подготовка поверхности)
    • разметка места размещения первой плитки либо ряда
    • установка ограничителей опоры
    • монтирование первого ряда согласно разметке
    • размещение цельных плиток
    • резка элементов необходимого размера
    • кладка оставшихся плиток
    • затирка швов

    Выложить кафель, керамогранит или клинкер быстро и недорого сможет профессионал, найти и нанять которого получится с помощью сервиса Юду. Зарегистрированные на youdo.com частные мастера и ремонтные бригады отлично разбираются в нюансах укладки разнообразной плитки. При этом цены на работу специалистов Юду выгодно отличаются от расценок, указанных в прайс-листах организаций Екатеринбурга.

    Исполнитель YouDo сможет выложить плитку на стене или полу предпочтительным для вас способом:

    Мастер предложит различные варианты, а вы сможете выбрать любой из них или предложить свой. Зарегистрированный на Юду специалист выложит плитку указанным способом профессионально и по выгодной цене.

    В каком случае стоит обратиться к мастерам YouDo?

    Сотрудничество с исполнителем Юду целесообразно для юридических и физических лиц, желающих сэкономить денежные средства. Мастер по укладке различной плитки (кафельной, керамической, клинкерной) выполнит поставленную задачу в удобное для вас время. Вы сможете получить бесплатную профессиональную консультацию по интересующим вопросам.

    Специалист по укладке плитки привезет с собой оборудование и инструменты, которые помогут быстро и качественно произвести монтаж материала. Исполнитель Юду выполнит расчет необходимого количества элементов отделки с учетом площади помещения (в м2).

    Договор о кладке кафеля