Кладка кирпича договор

Содержание страницы:

1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик принимает на себя обязательство по строительству 1 этажа дома из газосиликатных блоков с устройством монолитной плиты перекрытия по адресу:__________________________________________________________________________

1. Кладка стен 1 этажа из газосиликатных блоков

  1. Кладка внутренних перегородок из кирпича.
  2. Устройство железобетонной монолитной плиты перекрытия.

2. Стоимость Договора, порядок и форма расчетов

2.1. Стоимость работ договорная и определяется в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью данного Договора. Все расценки за отдельные виды работ фиксируются в Приложении1 и остаются неизменными, все объемы являются ориентировочными и будут уточнятся в процессе производства работ

Платежи производятся согласно графика:

Назначение платежа

Сроки оплаты

Цена.

Оплата за выполненные работы по строительству внешних стен и внутренних перегородок 1 этажа.

Оплата за устройство монолитной плиты

2.3 По окончании работ Приложение 1 будет переделано с учетом фактических выполненных объемов работ (цены за единицу работ фиксированные).

3 Срок действия Договора

3.1. Срок начала работ_____________________________

Срок окончания работ ______________________________

3.2. В случае задержки платежей за выполненные Подрядчиком работы, сроки выполнения работ автоматически продлеваются соответственно на время задержки невыполнения указанных обязательств.

4. Обязательства Подрядчика

Для выполнения Договора Подрядчик, в рамках стоимости работ указанной в статье 2 настоящего Договора:

4.1.Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и являющиеся его предметом.

4.2. Выполнит своими силами и все работы, являющиеся предметом настоящего Договора.

4.3.Устранит за свой счет все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ, приемки Объекта или отдельных видов работ и периода Гарантийной эксплуатации.

4.4. Поставит на объект расходные материалы, оборудование и инструменты. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование.

5. Обязательства Заказчика

Для выполнения Договора Заказчик:

5.1. Выдаст Подрядчику проектную документацию.

5.2. Предоставит Подрядчику за свой счет бытовые помещение для проживания рабочих, электроэнергию ( min =5кв) и техническую воду.

5.3.Произведет оплату выполненных Подрядчиком работ и услуг в соответствии со Статьей 2 настоящего Договора.

5.4 Заказчик обязуется поэтапно принимать у подрядчика работы согласно графика платежей с подписанием актов сдачи-приемки выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору ,если оно явилось следствием природных явлений , военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы ,срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени ,в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия ,вызванные этими обстоятельствами .

8. Гарантийные обязательства

8.1Заказчик может предъявить претензии Подрядчику по качеству выполненных работ в течении 3 (трёх) лет, с момента подписания акта сдачи — приема работ.

8.2 Подрядчик обязуется устранить дефекты, возникшие в течении гарантийного периода в сроки, согласованные с Заказчиком.

9. Разрешение споров между Сторонами

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

10. Особые условия

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде протокола.

10.2. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ или её копию, заверенную печатью организации, а также приказ «Об открытии Объекта» и назначении ответственных лиц за производство работ.

10.3. Любое уведомление по настоящему договору дается в письменной форме по электронной почте, в виде факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в статье 16 «Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон».

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки по электронной почте или факсу — в день отправки, в случае направления нарочным – в день его получения, о чем на сопроводительном письме ставится отметка стороны, получившей сообщение, отметка в виде наименования организации либо штампа организации, входящего номера и даты получения, должности лица, принявшего сообщение, расшифровку его подписи.

10.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и г. Москвы, нормативными актами органов государственного управления РФ и г. Москвы.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Кладка кирпича, стеновых блоков, плит. Фасадные работы.

В данном подразделе вы можете ознакомиться со списком компаний, предлагающих кладку кирпича, монтаж сайдинга, стеновых блоков и плит и выполнению различных фасадных работ. В каталоге содержатся описания услуг и расценки на них. Здесь же можно связаться с компанией-поставщиком или оформить заявку.

Выполним проект, комплектацию, спецификацию Вашего объекта, а так же выполним монтаж любой сложности. Замер и составление сметы — бесплатно. Подробнее >>

Компания Композит — СК выполнит весь спектр работ по производству и монтажу алюминиевых композитных панелей, керамогранита, светопрозрачных конструкций из алюминия Подробнее >>

Отделка фасадов алюкобондом любой сложности. Подробнее >>

Кладка кирпича договор

Образец договора подряда на оказание услуг с физическим лицом на оказание услуг когда-нибудь требовался каждому из нас. При установке окон, кладке кирпича, изготовлению мебели и во многих других случаях.

И в этом нет ничего странного, ведь для разовых проектов выгоднее заключить не трудовой, а гражданско-правовой договор подряда с физическим лицом на оказание услуг.

В этой статье мы с помощью специалистов компании Форконсул ответим на самые задаваемые вопросы по данному вопросу, и напомним, что юридические консультации с Форконсул — это решение юридических вопросов любой сложности и по разумной цене. Итак, приступим.

Заключение договора подряда с физическим лицом на оказание услуг

Компания или ИП могут привлекать работников не по трудовому, а по гражданско-правовому договору. Договорник получает за свою работу вознаграждение, ему также могут возмещать расходы на услуги. При этом человеку не оплачивают больничные пособия, не предоставляют отпуск.

Договорник не подчиняется трудовому распорядку, главное – оказать услуги или выполнить работу качественно и в срок. Вознаграждение могут выплачивать с любой регулярностью и даже – по итогам работы.

Чтобы минимизировать затраты, некоторые работодатели специально заключают договор подряда с физическим лицом на оказание услуг, а не трудовой договор. Однако часто ФСС пытается оспорить заключенные договоры подряда и переквалифицировать их в трудовые.

Так что если Вы подписываете с сотрудником ГПД – это должно быть обоснованно. В нем не должно содержаться спорных моментов, позволяющих определить его как трудовой. Иначе не избежать штрафов до 100 000 руб. (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ).

Читайте так же:  132 уголовный кодекс рф

С иностранцем, который выполняет работу за границей для российской компании, надо заключать гражданско-правовой договор, а не трудовой. Так считает Минтруд России – письмо от 7 августа 2015 г. № 17–3/ В-410.

Что нужно предусмотреть в договоре?

В договоре подряда на оказание услуг с физическим лицом на оказание услуг необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1) Четко указать срок выполнения работ;

2) Учесть, что вознаграждение по договору указывается единой суммой за общий объем работ;

3) Не ссылаться в договоре подряда на отдельные должностные инструкции или время работы компании-заказчика;

4) Согласовать и подписать акт выполненных работ обеими сторонами по факту исполнения договора подряда.

5) Еще один важный момент: работы по договору подряда должны носить разовый характер. Будет очень подозрительно, если из месяца в месяц Вы будете заключать договор подряда на выполнение одних и тех же работ по одной и той же стоимости с одним и тем же лицом.

Какой гражданско-правовой договор лучше?

Рассмотрим, какой заключить гражданско-правовой договор с физическим лицом:

— Договор возмездного оказания услуг. Исполнитель выполняет по заданию заказчика услугу, за это получает оплату (ст. 779 ГК РФ). Такой договор заключают на аудиторские, консультационные, информационные услуги, услуги по обучению.

— Договор подряда. Подрядчик выполняет для заказчика определенную работу, которую тот должен принять и оплатить (ст. 702 ГК РФ). В договоре подряда обязательно указывают начальный и конечный срок работы. Модно предусмотреть сдачу этапов работы.

Оба договора как видите имеют свои плюсы и минусы, и использовать следует именно тот договор, который наиболее удобен именно в вашем случае.

Нужно ли удерживать НДФЛ с аванса по договору подряда с физическим лицом на оказание услуг?

При выплате физическому лицу аванса в рамках гражданско-правового договора (подряда, оказания услуг и др.) необходимо удержать и перечислить в бюджет НДФЛ.

При этом не имеет значения, в каком периоде гражданин выполнил работы, оказал услуги. Такие выводы сделали специалисты Минфина России в новом письме от 13 января 2014 г. № 03-04-06/360.

Какие взносы, и в каком размере необходимо начислить?

1) ПФР и ФФОМС. Взносы начисляются аналогично начислениям по трудовому договору. В общем случае процентная ставка по пенсионным отчислениям составляет 22% от начисленной суммы, а по медицинскому страхованию — 5,1%.

2) ФСС. Страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9%) в случае с договором подряда не начисляются. А взносы на страхование от несчастных случаев на производстве уплачиваются лишь в том случае, если в договоре подряда на оказание услуг между компанией и физическим лицом указано, что организация берет на себя обязательство по уплате этих взносов.

Получается, что при заключении договора подряда компания может сэкономить на взносах в ФСС.

Образец договора подряда на оказание услуг с физическим лицом на оказание услуг

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 12-У

«Компания», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Степанов Степан Степанович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее – Услуги), указанные в
пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по вопросам оформления и
налогообложения внешнеторговых экспортных операций в Республику Беларусь.

1.3. Срок выполнения Услуг – с 4 августа по 15 августа 2016 года.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-передачи услуг Заказчиком
или его уполномоченным представителем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

– оказать Услуги надлежащего качества;

– оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора;

– безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:

– выполнить Услуги досрочно;

– требовать своевременной и полной оплаты оказанных Услуг.

2.3. Заказчик обязан:

– предоставить Исполнителю необходимые для работы материалы;

– оплатить Услуги по цене, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора в течение пяти дней с
момента подписания акта приема-передачи выполненных Услуг.

2.4. Заказчик имеет право:

– проверять качество Услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

– отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

3.1. Цена настоящего договора составляет 5000 (Пять тысяч) руб.

3.2. Сумму, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, Заказчик выплачивает путем
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии
с нормами гражданского законодательства РФ.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

По материалам компании Форконсул

Специально для Информационного Агентства «Финансовый Юрист»

Строители некачественно выполняют работу

Строители некачественно выполняют работу

Я считаю, что вы делаете все очень даже правильно.
После того, как примете работы от подрядной организации по демонтажу стены, напишите еще одну претензию в адрес ИПшника, эту стенку ставившего, где требуйте возврата потраченных на демонтаж денежных средств, средств на проведение экспертизы.

Если вы сами — не ИП и не юрлицо, работы выполнялись чисто для вас, как для потребителя, то есть очень хорошие шансы та-а-ак наклонить нерадивого подрядчика, что ему радостно не станет.
Плюс 50% от суммы в вашу пользу должны будут присудить от полностью взысканной суммы с ответчика, + просите моральный вред компенсировать, тысяч на 5.

а договор подряда расторгнете в суде.

ТЛС95, чего волнуетесь-то?
Вы ведь уже с юристом работаете, он все делает так, как знает, а вы ему за это платите.
Или у вас есть какая-то неуверенность в его силах или в выбранном пути?

Мое мнение: экспертизу проводить исключительно после 20 июля, т.к. именно до этой даты вы поставили перед подрядчиком задачу об устранении недостатков.

10000 рублей, указанных в претензии в качестве убытков, которые вы понесете за демонтаж стеныы, мне кажется, несколько рановато заявлены, т.к. срок устранения недостатков на дату предъявления претензии еще не вышел, а достаточных оснований на то, что эта работа будет стоить столько, сколько просите, у вас нет.

Читайте так же:  Федеральный закон о детях войны в россии 2019

И сосвем правильно будет начать демонтаж стен после того, как получите заключение эксперта.
Почему? Потому что вам, по-любому, топтать тропу в суд. В суде договор подряда о демонтаже будет датой раньше, чем дата на заключении эксперта.
Если не смухлюете с датами, суд это наведет на определенные мысли.

Кирпичная кладка

Сегодня появляется все больше различных технологий возведения зданий и сооружений, но спрос на услуги каменщиков не снижается. Использование кирпича в возведении зданий обусловлено надежностью, экологичностью и долговечностью материала.

Кирпичная кладка делится на два типа:

  1. Кладка лицевого или облицовочного кирпича с расшивкой швов – лицевая часть фасада, заборов и т.д.;
  2. Кладка бутового или рядового кирпича – перегородки, цоколь и т.д.

Расценки на кирпичную кладку

Расценки на кирпичную кладку зависят, прежде всего, от типа кладки: бутовый или рядовой кирпич положить дешевле чем лицевой, так как бутовый кирпич кладется быстрее за счет несущественных требований к эстетической стороне кирпичной кладки по сравнению с лицевой кладкой, например, при облицовке кладки из газосиликатных блоков, где необходимо идеальное расстояние между швами и чистота лицевой поверхности кирпича.

При кладке рядового кирпича в качестве перегородок с дальнейшей штукатуркой стен швы между кирпичами специально не заполняют для лучшего сцепления будущей штукатурки, соответственно за счет необязательного заполнения шва, цена на кладку перегородок может быть немного снижена.

Строительство домов под ключ подразумевает снижение цену кладки кирпича, чем при заказе отдельных видов работ при строительстве.

Как правило, в цену кладки кирпича уже входят услуги подсобных рабочих, но иногда заказчику требуется только услуги профессиональных каменщиков, а подсобные работы могут выполнять низкоквалифицированные рабочие со стороны заказчика или заказчик оплачивает услуги подсобников отдельно.

Так же на цену кладки кирпича влияет этажность или высота строения, объемы кирпичной кладки на объекте, сезон проведения работ, территориальное месторасположение объекта и вида кирпичной кладки:

  • В полкирпича, толщина стены 120 мм.
  • В кирпич, толщина стены 250 мм.
  • В полтора кирпича, толщина стены 380 мм.
  • В два кирпича, толщина стены 510 мм.
  • В два с половиной кирпича, толщина стены 640 мм.

Кладка кирпича цена в Воронеже

Для окончательного расчета цены на кладку кирпича в Воронеже необходим выезд на объект для оценки необходимых условий. Стоимость кладки кирпича за штуку приведена в таблице:

Правильная кладка кирпича: стоимость работ, технология укладки

Не зря кирпич очень часто используют для строительства, ведь все здания из него отличаются экологичностью и долговечностью, в них уютно и тепло.

Чтобы возвести здание необходимо качественно сложить стены, но не каждый владеет навыками каменщика, поэтому очень часто обращаются за помощью к специалистам и оплачивают их работу.

Расценки на кладку кирпича будут зависеть от многих факторов:

  • мастерство и опыт нанимаемой бригады рабочих – чем выше профессионализм, тем дороже стоят их услуги;
  • время года – зимой стоимость кирпичной кладки будет намного выше, так как потребуются дополнительные работы, например, разогрев раствора;
  • на цену влияет и объём работ, чем больше – тем дороже, но при очень больших объёмах можно стоимость чуть-чуть уменьшить;
  • расценки зависят и от региона, так в более крупных городах они выше, чем в провинциальных, удалённых от центра районах;
  • расположение строящегося объекта, чем дальше от населённого пункта, тем дороже, так как к цене прибавляются ещё и транспортные расходы.

Но это только дополнительные обстоятельства, в основном стоимость будет зависеть от того, какой будет кладка.

Перед началом строительства следует определиться с толщиной стен, кладка кирпича при разных размерах будет отличаться:

  • в полкирпича – ряд состоит из кирпичей, соприкасающихся тычковой стороной, при этом длинная боковая грань – ложок будет лицевой, толщина составит 120 мм;
  • кладка в один кирпич – камни соприкасаются ложковой стороной, тычок «смотрит» наружу, ширина будет равна 250 мм;
  • в полтора кирпича – соединяются кладки в один кирпич с кладкой в полкирпича, толщина стены составит 380 мм;
  • двойная кладка или в два кирпича – 510 мм;
  • самая широкая – в два с половиной кирпича – 640 мм.

Если требуется сделать стену широкой, то могут применить как облегчённую кладку, так и сплошную. Облегчённый вариант отличается тем, что пустоты между кирпичами заполняют керамзитом, раствором, шлаком или другими теплоизоляционными материалами, при сплошной кладке всю нужную толщину стен выкладывают только из кирпичей.
Сплошная кладка потребует много материала, но и качество у неё будет выше, так как она сможет выдерживать большой вес всей постройки.

Технология укладки

В зависимости от того, как уложены кирпичи, какой рисунок получается, кладки бывают декоративными:

  • с английской перевязкой – чередуются тычковые ряды с ложковыми;
  • фламандская кладка – чередуются кирпичи в ряду: ложковый с тычковым, необходимо смещение вертикальных швов;
  • хаотичная – ложковые и тычковые камни могут располагаться в любом порядке;
  • американская, когда после 5 – 7 рядов кирпичей, уложенных ложковой стороной, следует ряд из тычковых камней.


Есть ещё много разнообразных кладок: крестовая, голландская, готическая, цепная. Все они отличаются только получаемым рисунком, и на прочность большого влияния не имеют.
Существует и два способа укладки кирпича в ряду:

  • Вприжим – раствор подгребают мастерком и подвигают его к уже уложенному камню, дальше кладут новый, прижав его к инструменту, таким образом, мастерок с раствором оказывается зажатым между двумя кирпичами. Теперь остаётся только аккуратно и быстро вытащить мастерок и прижать кирпич.
  • Вприсык – раствор нагребают на грань самим кирпичом, пододвигая его к уложенному камню.


На стоимость работ технология укладки не имеет значения, ведь каждый каменщик может выбрать для себя любой более удобный способ.

Заключительным этапом при возведении кирпичной стены будет затирка и подрезка швов между камнями.
Это необходимо для того, чтобы:

  • повысить эстетичный вид у стены;
  • не позволить проникнуть влаге между камнями и разрушить их;
  • повысить теплоизоляционные свойства: именно между кирпичами образуются щели, через которые теряется тепло.


Расшивка швов кладки из кирпича происходит в несколько этапов:

  1. Подготовительный:удаляем грязь и пыль щёткой, смачиваем все швы для лучшей схватки с раствором.
  2. Приготовление раствора: обратите внимание на то, что он готовится небольшими порциями, иначе раствор быстро высохнет и будет непригодным для нанесения.
  3. Расшивка – наносится раствор специальным инструментом небольшими порциями, излишки должны сразу же удаляться. Смесь необходимо не только приглаживать между кирпичами, а вдавливать, так вы удалите излишки воздуха.


Короткая лопатка используется для вертикальных швов, а для горизонтальных – более длинная. Можно придать швам вогнутую или выпуклую форму.
Работы по расшивке швов может выполнить любой человек, не имеющий опыта в строительстве, поэтому, если существует задача сэкономить, то можно это сделать самому.

Используемые инструменты

Для того чтобы приступить к строительству следует подготовить приспособления для кладки кирпича:

  • Самый основной инструмент – это мастерок или кельма, прежде чем выбрать его, стоит проверить, как он лежит в ладони. Чем легче инструмент, тем меньше будет уставать рука.
  • Расшивка. Необходимо определить, каким будет шов между кирпичами: выпуклым или вогнутым, также имеет значение его ширина. Лучше всего, если есть небольшой набор из разных экземпляров, по ходу работы можно определиться, какая расшивка подойдёт.
  • Молоток с киркой, нужен для того, чтобы придать кирпичу необходимый размер, расколоть его.
  • Инструменты для измерений и контроля: отвесы, уровни, линейка или шаблоны для контроля над шириной швов, рулетка.
  • Приспособления для замешивания и перетаскивания раствора: ёмкости, вёдра, лопаты.
Читайте так же:  Приказ федеральных льготников

В строительных магазинах можно легко подобрать необходимый набор инструментов, если подобрать качественный, от самых популярных производителей, то работа не будет казаться такой утомительной.

Чтобы самостоятельно выполнить работу, необходимо изучить все нюансы, ведь кладка требует специальных теоретических и практических знаний. Лучше всего, если все моменты будут разъяснены наглядно, для этого нужно просто посмотреть кладка кирпича видео.

Стоимость работ

Цена, как уже говорилось, зависит от разных факторов, но ещё и каждая строительная компания или просто частное лицо могут её назначить абсолютно любой.

Объёмы исчисляются в кубических и квадратных метрах. Все наружные и несущие стены измеряются м3, а обычные перегородки в м2.

Расценки на кладку кирпича будут разными по всей России.
Самой высокой стоимостью отличается возведение несущих стен, так как для них используется тяжёлый полнотелый кирпич, работа с которым намного сложнее и требует постоянного контроля за качеством, стоимость будет начинаться от 2300 руб. за м3.

Беседки, арки и другие декоративные конструкции тоже стоят дорого, так за 1 м3 придётся заплатить около 2,5 тыс. руб. Такая же стоимость и у дымоходов и воздуховодов.

Чуть ниже расценки на возведение перегородок и обычных стен. За лицевую кладку придётся заплатить чуть больше 1000 руб. за м2, за стену, шириной в 120 мм – около 900 руб. Тонкие перегородки в полкирпича стоят примерно 600 руб. за кв. м.
Для общего подсчёта стоимости одного квадратного метра кладки, помимо работ, необходимо включить цену на кирпич, стоимость раствора и сумму, потраченную на приобретение инструментов.

«Занимались возведением пристройки самостоятельно, выбрали кирпич, потому что это самый долговечный и прочный материал. Строили впервые, но муж для начала всё досконально изучил, много раз советовался со знакомыми, взял у них же весь необходимый инструмент. Я помогала замешивать раствор и убирала излишки смеси. Швы затирали вместе, получилось то, что надо, постройка стоит уже два с половиной года, любуемся постоянно своей работой».
Галина, г. Канск.

«Попробовал один раз сделать обычную перегородку в комнате, намучился, всё-таки надо иметь навык: кирпичи кладутся криво и косо, как исправлять не знаю, то раствора мало, то много. Пришлось звать знакомого каменщика, на удивление он всё сделал быстро и качественно, вот что значит опыт».
Михаил, г. Мурманск.

«Обратился за тем, чтобы построить дом в компанию, которая специализируется на строительстве. До заключения договора всё было нормально, никаких невыясненных моментов вроде бы не было, но когда договор был подписан, оказалось, что ряд моментов требует уточнений: удорожание кладки, расценки оказались почему-то другими, чем указанные в прайсе,что срок может быть сдвинут по каким-то обстоятельствам. Рабочие приступили к стройке не сразу же, видимо, они были устроены не на постоянной основе, специализации у них никакой судя по полученному результату (вот примерно как на картинке). Пришлось в срочном порядке расторгать договор и нанимать частников. У них расценки ниже и делать старались очень быстро, а с той компанией до сих пор сужусь, чтобы вернуть деньги».
Антон, г. Гомель

«Заключив договор на возведение забора из кирпича с фирмой «СтройТранс», наша семья нисколько не пожалела, всё в срок, вся документация на расходные материалы нам была предоставлена. Смета составлена грамотно, ничего лишнего не пришлось платить. На рабочих приятно смотреть, все в спецовках, вроде бы мелочь, а говорит о многом, работают хорошо».
Ангелина, г. Москва.

О примерной стоимости работ по укладке ламината написано в этой статье.

О технологии монтажа арматуры для ленточного фундамента можно узнать здесь.

Кладка кирпича договор

Разместите заказ и получите выгодные предложения от исполнителей своего города

Проверка данных всех исполнителей. Профессиональная сертификация

Лучшая экспертиза и цены региона. Бесплатный подбор специалистов

Сервис «Защищенная сделка», прозрачные сметы, поэтапная оплата

Нужна помощь в размещении заказа или подборе исполнителя?

Позвоните бесплатно по телефону
8 (800) 700 38 20

черновая кладка кирпича

  • В профессии: Более 5 лет
  • На сайте: 4 месяца
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Бригада мастеров выполнит: строительство домов, ремонт квартир, комнат, офисов, а также любые виды ремонтно-отделочных работ в помещениях: малярные, штукатурные, гипсокартон, плитка, обои, стены, полы, потолки, установка дверей, окон, изготовление и монтаж натяжных потолков, мебели, шкафов-купе, производство декоративного кирпича и многое другое.
    Доставка и помощь в выборе материала. Качество и соблюдение сроков работ гарантируем!

    Частный мастер Тюмень

  • В профессии: От 1 до 3 лет
  • На сайте: 3 месяца
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Выполняю малярные работы различной сложности и объема. Использую свой инструмент, помогу в выборе материала по цветовым решениям и качеству, организую доставку материала до места проведения работ. Реализую ваши проекты качественно и в срок!

    Частный мастер Тюмень

  • В профессии: От 3 до 5 лет
  • На сайте: 2 месяца
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Ремонт квартир под ключ.

    Частный мастер Тюмень

  • В профессии: Более 5 лет
  • На сайте: 1 месяц
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Мастер по внешней и внутренней отделке помещения. Опят работы уже более 10 лет. Так же занимаюсь всеми строительными работами. Работаю как под ключ, так и частично.
    Могу растягивать электропроводку по проекту до считка. Оказываю услуги мастера на час. Есть возможность заключить договор, нанять бригаду на крупные объекты. Беру предоплату за услуги, но можно договориться.

    Частный мастер Тюмень

  • В профессии: От 3 до 5 лет
  • На сайте: 3 месяца
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Внутренняя отделка, молярные работа, гипсокртоновые работы

    Частный мастер Ялуторовск

  • В профессии: Более 5 лет
  • На сайте: 23 дня
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    выполню все виды строительных работ. ,также ;установка сборка мебели услуги электрика, сантехника и т,п.
    уборка снега вскопка огорода ям траншей.

  • В профессии: Более 5 лет
  • На сайте: 1 месяц
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Ремонт квартир и офисных помещений любой сложности

  • В профессии: От 3 до 5 лет
  • На сайте: 2 месяца
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Заливка фундамента, кладка, стяжка полов, штукатурка, фасадная штукатурка короед,заборы, установка дверей,укладка ламината,перегородки,навесы, обои,линолеум,фанера,теплый пол, пластик, мдф, плинтус,покраска, жидкие обои, обои, электрика, сантехника, отопление и многое другое. Работаем качественно и быстро. Инструмент весь свой.

    Частный мастер Тюмень

  • В профессии: Более 5 лет
  • На сайте: 3 месяца
  • Сумма заказа от: не указана
    • Данные
      проверены
    • Сертификация
      пройдена
    • Работа
      по договору
    • Работ в портфолио

    Опытные мастера, выполнение работ любой сложности.

    Частный мастер Уфа

  • В профессии: Более 5 лет
  • На сайте: 21 день
  • Сумма заказа от: не указана
  • Кладка кирпича договор