Договор поставки кондиционера с установкой

Договор поставки кондиционера с установкой

Наши преимущества:

  • Более 11 лет опыта
  • Гарантия 3 года
  • 7 дизайнеров
  • Оплата работ по факту
  • Официальный договор
  • Бесплатный замер и расчет
  • Большое портфолио
  • Свой склад с материалами

Процесс ремонтных работ

Видео отзыв о ремонте квартиры

г. Москва “ ” ________ 2012 г.

ООО . в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации.

2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

2.4.1. НДС в сумме 18% включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка.

5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.

6. Условия платежа.

6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п. 6.2., в рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон.

7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.

7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ.

7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору

за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику

неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф в размере трех процентов от стоимости Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование.

9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора

и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.

11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими

положениями о договорах оказания услуг.

11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Читайте так же:  Гражданство по-немецки

Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.

Договор на продажу, поставку кондиционеров

Договор на продажу кондиционеров.

Договор на поставку и продажу кондиционеров описывает выбранную клиентом модель климатической системы, сроки ее доставки и фиксирует стоимость. Обсуждение всех условий минимизирует обоюдные риски и приводит к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству.

ДОГОВОР No. ____

Продажи и поставки оборудования

г. Москва «___»__________ 2013 г.

________________ ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________ __, и _____________ в лице ________________ ___________, действующего на основании_______ ________________ _______________,именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение No. 1) (далее — «Оборудование»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательство м РФ правил, а также обязуется возместить Покупателю в течение 21 (двадцати одного) дня с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты выполнения Покупателем своих обязательств по предоплате согласно статье 3 настоящего Договора.

2.2. Частичная поставка Оборудования допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя.

2.3. Поставка Оборудования осуществляется на условиях доставки Поставщика.

2.4. Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком/Поку пателем и за его счет.

2.5. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной акта приема-сдачи оборудования. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

2.6. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет его соответствия спецификации, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоста вить Оборудование Покупателю по адресу: ________________ ________________ _______________, в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения замечаний Покупателя.

2.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования и подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

Статья 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях на условиях статьи 2 настоящего Договора и приведены в Спецификации. Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно Оборудования, гарантийного обслуживания Оборудования, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_______) рублей, включая НДС — ______ (________) рублей.

3.2. Покупатель производит предоплату за Оборудование в размере ________% (________ процентов) от общей суммы настоящего Договора в течение __ (________) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании оригинала счета Поставщика. Суммы в счетах, счетах-фактурах Поставщика выражаются в рублях.

Оставшаяся оплата в размере ____% (____________ процентов) от общей суммы настоящего Договора осуществляется Покупателем после поставки Оборудования в течение ___ (_______) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя на основании оригинала счета Поставщика.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю оригиналов счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю оригиналов счетов.

Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, сертифицировано в РФ, в подтверждение чего Поставщик при передаче Оборудования по запросу Покупателя предоставляет нотариально заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Оборудования на территории РФ.

4.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ.

4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на Оборудование на русском языке/английском языке (ненужное исключить).

4.4. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования, РФ и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.5. Гарантия на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи на все Оборудование без замечаний Покупателя (далее — «Гарантийный срок»).

4.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональ ную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 21 (двадцати одного) календарного днея с даты получения письменного уведомления.

4.7. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.8. После произведенного ремонта или замены Оборудования в Гарантийный период Оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Оборудования характеристиками . В отношении отремонтированно го Оборудования устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 6 (шесть) месяцев с даты приемки Покупателем отремонтированно го/замененного Оборудования от Поставщика либо до окончания первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

4.9. Применяется по необходимости: на время выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Покупателю во временное пользование Оборудование, функционально аналогичное неисправному. После доставки отремонтированно го/замененного Оборудования Покупателю Оборудование, переданное во временное пользование по соглашению Поставщика и Покупателя, либо изымается Поставщиком и за его счет, либо выкупается Покупателем по ценам согласно Спецификации. Стоимость услуг Поставщика по настоящему пункту Договора и стоимость временного использования Оборудования включены в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.10. В течение 2 (двух) лет с даты истечения Гарантийного срока Поставщик обязуется предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке Оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту Оборудования на основании дополнительно заключаемого Сторонами договора.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей суммы настоящего Договора.

Читайте так же:  Судебные приставы ур завьялово

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика, при этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, оплаченной Покупателем согласно статье 3 настоящего Договора, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора Покупателем, а также потребовать уплаты неустойки согласно п. 5.1 настоящего Договора.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно абзацу 2 п. 3.2 настоящего Договора более чем на __ (________) банковских дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___% (________ процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более __% (________ процентов) от просроченной суммы.

5.4. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

Статья 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт Петербург в порядке, установленном действующим законодательство м Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательство м Российской Федерации.

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один — для Поставщика, другой — для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

Статьи договора на поставку кондиционеров

Договор на поставку кондиционеров состоит из нескольких статей:

  • Предмет договора;
  • Сроки и условия поставки и монтажа;
  • Сумма и порядок расчетов;
  • Упаковка, сертификаты и гарантия;
  • Ответственность сторон;
  • Форс-мажорные обстоятельства;
  • Споры и арбитраж;
  • Прочие условия;
  • Реквизиты сторон.

Предмет договора

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Сроки и условия поставки и монтажа

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Сумма и порядок расчетов

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

Упаковка, сертификаты, гарантии

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

Ответственность сторон

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Форс-мажорные обстоятельства

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

Споры и арбитраж

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

Договор поставка и монтаж сплит-системы подпотолочной установки

к документации о запросе цен № 3-2012

Договор поставка и монтаж

сплит-системы подпотолочной установки

г. Воронеж «___»__________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ______________________- с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», на основании Протокола № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку и монтаж, а Заказчик — принять и оплатить сплит-систему (кондиционер) (далее товар), наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) и место установки которого указано в Спецификации (Приложение которое будет составлено на основании заявки победителя запроса цен), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями.

2.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет ___________, на работы (монтаж/демонтаж) составляет ___________. Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки и ввода товара в эксплуатацию. Наладка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание Товара проводиться по месту эксплуатации Товара специалистами Исполнителя. Все затраты по наладке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию несет Исполнитель.

2.3. На все виды поставленного товара Исполнитель предоставляет Заказчику
правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при передаче товара.

2.4. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать
количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Читайте так же:  Судебные приставы левобережного района г воронежа телефон

2.5. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании
Сторонами накладной.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется Заказчику по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в Спецификации (Приложение) к настоящему Договору. Товар в полном объеме должен быть поставлен и установлен в течение 30 (тирдцати) дней со дня заключения настоящего Договора.

3.2. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, установка, демонтаж и монтаж товара осуществляется за счет Исполнителя и его силами. Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных, актов выполненных работ.

3.3. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его
приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

4.1. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания сторонами актов приемки-сдачи товара.

5.1. Цена товара составляет ____________ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _______________________ рублей ___ копеек.

5.2. В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку, разгрузку, монтаж, установку и демонтаж.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Оплата осуществляется в виде безналичного перечисления денежных средств — в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приема выполненных работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

7.2. Исполнитель обязан:

7.2.1. Осуществить поставку и монтаж товара в соответствии со Спецификацией (Приложение) к настоящему Договору;

7.2.2. Осуществить демонтаж товара в соответствии со Спецификацией (Приложение) к настоящему Договору;

7.2.3. Принять от Заказчика товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на
аналогичный товар или возвратить Заказчику уплаченную за товар денежную сумму в
течение 10 банковских дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене.

7.2.4. Выполнять работы, оказывать услуги, поставлять товар в соответствии с режимом работы Заказчика. Время проведения работ определяет Заказчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.

8.2. В случае невыполнения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором обязательств в установленные сроки, Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в Арбитражном суде Воронежской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________ и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор прекращается при наступлении одного из нижеуказанных обстоятельств:

· исполнении Сторонами обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Договора,

· по соглашению Сторон,

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Типовой образец договора купли-продажи кондиционера

Если внимательно изучать договор купли-продажи кондиционера, то вы узнаете, что в качестве предмета выступает само устройство. Его собственно и передает продавец в собственность покупателю, что касается сроков, то они предусмотрены отдельным пунктом договора.

Образец типового договора купли-продажи кондиционера

Покупка и продажа кондиционера осуществляется путем оформления типового договора купли-продажи оборудования. Чтобы правильно составить договор, следует проконсультироваться по данному вопросу с опытным юристом.

Договор включает в себя следующие данные:

  • следует указать сведения о продавце оборудования, это касается и покупателя. В обязательном порядке указываются контактные данные участников сделки;
  • дата и место заключения сделки;
  • предмет договора;
  • стоимость. Здесь важно прописать конкретную сумму, которую в обязательном порядке и должен передать покупатель. Стоит прописать и особенности и сроки оплаты;
  • порядок, сроки поставки оборудования. В том случае, если предполагается оформление акта приема-передачи, то этот факт должен быть указан обязательно;
  • ответственность сторон. Каждая сторона должна ознакомиться со всеми условиями договора;
  • важно указать и то, что оборудование является свободным для продажи.

Как только, все эти пункты будут внесены в договор, то осуществляется его подписание сторонами. Причем представители обязательно должны иметь доверенность, выписанную доверителем, так как это не менее важное условие. Доверенность физических лиц заверяется у нотариуса, что касается юридических лиц, то доверенность и вовсе можно заверить подписью руководителя или печатью организации.

Существенные условия договора купли-продажи кондиционера

Выделяя важные условия документа, то сюда принято относить, как договор, так и цену. Первый пункт, как правило, посвящается предмету сделки, а именно – кондиционеру. Поэтому следует внимательно и детально прописать все характеристики, сведения о кондиционере.

Здесь следует прописать, что продавец передает оборудование в собственность покупателю, в случае необходимости можно указать и выполнение монтажных работ. Более того, стоит указать и то, что покупатель обязан принять товар и внести за него соответствующую оплату. Но покупатель может отказаться от этого, если получает товар ненадлежащего качества.

Второй пункт не менее важен, он прописывает цену на оборудование.

Помимо суммы нужно прописать и особенности оплаты, ведь это может быть рассрочка платежа, предоплата. Сюда нельзя не отнести и сроки, тип оплаты.

В тех случаях, когда договор предусматривает монтаж или иные работы, то следует определить их стоимость.

Важно понимать, что если будут нарушены те или иные пункты договора, то в будущем и покупатель и продавец могут столкнуться с лишней головной болью. Все это и ведет к тому, что важно оформлять договор правильным образом, учитывая все его аспекты.

Типовой образец договора купли-продажи бытовой техники.

Как выглядит договор купли-продажи компрессора, смотрите тут.

Дополнительные условия по договору купли-продажи кондиционера

К дополнительным условиям относят:

  • важно понимать, что в договоре следует указать момент его вступления в силу;
  • это касается и срока действия договора, порядка внесения различных изменений;
  • список необходимых документов, сюда входит техническая документация на оборудование, различные сопроводительные документы;
  • действия в спорных, форс-мажорных ситуациях, которые на практике возникают довольно часто.

Когда будут учтены все существующие моменты, можно будет избежать в будущем лишних проблем. Естественно каждая сторона сделки, должна внимательно ознакомиться со своими обязанностями, теми условиями, которые указаны в договоре.

Продавец может продать исключительно, то оборудование, которое находится в его собственности. На практике можно замечать иные ситуации, когда продается арендованное оборудование. Сюда можно отнести и оборудование, на которое были наложены различные ограничения, они в свою очередь препятствуют его продаже.

Когда будут заполнены все пункты договора, то сделку можно считать завершенной. Физические лица ставят подпись, а юридические лица обычно имеют собственную печать.

Что касается нотариального заверения, то по закону оно не требуется, но если этого желают участники сделки, то заверить соглашение можно у нотариуса.

Договор поставки кондиционера с установкой