Договор услуг проектирования

Договор на оказание услуг по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы

на оказание услуг по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы

г. Барнаул «__» _______ 2012г.

_______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью (-Эксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать услуги по проектированию и монтажу структурированной кабельной системы (далее, СКС), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Перечень услуг и их стоимость согласованы Сторонами в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составляет _____ (____________________________ рублей ____ копеек, НДС не облагается.

2.2.Расчет за оказываемые услуги производится Заказчиком по авансовой схеме в виде перечисления всей суммы по настоящему Договору (п.2.1.) на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета. Фактом и датой оплаты является поступление денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.

2.3.Начиная со следующего дня после поступления оплаты от Заказчика Исполнитель приступает к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.

2.4.Исполнитель оформляет и направляет (передает) Заказчику для рассмотрения и подписания акт приемки-сдачи оказанных услуг в течение 5-и рабочих дней после дня оказания услуг, со своей стороны обеспечивая возможность получить Заказчиком этот акт и счет на электронную почту в течение 2-х рабочих дней после дня оказания услуг, по почте или лично в течение 5-ти рабочих дней после оказания услуг.

2.5.Заказчик в течение первых 5-и рабочих дней после получения акта приемки-сдачи оказанных услуг подписывает и направляет его Исполнителю. В случае если Заказчик в указанный срок не направил подписанный акт приемки-сдачи оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, оформленный в письменном виде и не сообщил телефонограммой Исполнителю в указанный срок о подготовке и направлении такого отказа, акт приемки-сдачи оказанных услуг считается подписанным и принятым без замечаний.

2.6.Ввиду специфики предоставляемых услуг, их полный перечень сразу определить невозможно, дополнительно возникшие услуги будут выполняться, по мере подписания Сторонами Приложений к Договору. В Приложениях будет указано, какие услуги выполняются, сроки их выполнения, стоимость, условия оплаты, а также иные условия, которые Стороны посчитают нужным включить в текст соответствующего Приложения. Приложения составляются в письменной форме и после их подписания обеими Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора.

2.7.Услуги Исполнитель может выполнять как с использованием своих материалов и оборудования, так и с использованием материалов и оборудования Заказчика, передаваемых в монтаж Исполнителю по Акту приёмки-передачи в монтаж (по форме № ОС-15), о чем указывается в соответствующем Приложении. В случае если Исполнитель выполняет работу с использованием своих материалов и оборудования, то заключается Договор на поставку оборудования.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания и поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. Сроки выполнения работ определяются согласно техническому заданию на монтаж СКС, а также Приложениями к Договору.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

— обеспечить Заказчика необходимой информационной поддержкой;

— гарантировать Конфиденциальность внутренней информации о Заказчике и сотрудниках Заказчика, полученной в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору. А также сохранить в тайне всю информацию касающуюся лицензионных соглашений Заказчика с производителями программного обеспечения (коды и ключи активации, логины и пароли). Внутренней считается информация, которая не может быть получена через источники массовой информации (СМИ, Internet и подобное);

— незамедлительно информировать Заказчика телефонограммой (в течение одного рабочего дня после изменений) и в письменном виде (в течение пяти рабочих дней после изменений) об изменении своих контактных телефонов, банковских реквизитов и других данных, необходимых для оказания услуг, проведения взаимных расчетов и другого по настоящему Договору.

Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае:

— препятствования Заказчиком выполнению Исполнителем своих обязанностей;

— задержки Заказчиком расчетов по настоящему Договору более 5-ти дней.

4.3.Исполнитель не несет ответственности за достоверность (соответствие действительности) предоставляемой Заказчиком информации.

4.4.Исполнитель сохраняет авторские и исключительные права на результаты работ (программное обеспечение, технологии и методики организации работы, специфичные и уникальные конфигурации оборудования, позволяющие придать им дополнительную ценность, разработанные ранее и в процессе оказания услуг и поставки товаров по настоящему Договору).

4.5.Исполнитель имеет право поручить выполнение работ полностью или частично третьему лицу (третьим лицам). В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом обязательств.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется обеспечить необходимые разрешения (доступ в помещения, рабочее место, доступ к компьютерной технике) на время оказания услуг в здании Заказчика.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии на результат услуг, указанных в Приложении 1, устанавливается в течение 12 (двенадцати месяцев) с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг по Приложению, при условии соблюдения Заказчиком требований к эксплуатации результата услуг.

6.2. При возникновении в период гарантийной эксплуатации результата услуг недостатков, вызванных ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору, наличие недостатков и сроки их устранения оформляются двухсторонним Актом. Устранение недостатков, вызванных вышеперечисленными причинами, осуществляется Исполнителем за свой счет.

7.1.Исполнитель несет ответственность за качество услуг и сроки проведения работ и не несет ответственности в следующих случаях:

— несоблюдения требований инструкций по использованию;

— строгого несоблюдения рекомендаций Исполнителя;

— изменения конфигурации, настроек и другое лицами, не имеющими на это разрешения Исполнителя.

7.2.В случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по своевременному расчету с Исполнителем по настоящему Договору, последний вправе потребовать полного погашения задолженности и возмещения убытков в размере 0,4% от суммы настоящего Договора, но не менее 50 рублей, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

7.3.В случае несоблюдения Исполнителем взятых на себя обязательств по срокам оказания услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора по обстоятельствам не зависящим от Заказчика, последний вправе потребовать возмещения убытков в размере 0,4% от суммы настоящего Договора, но не менее 50 рублей, за каждый день просрочки, начиная с первого дня.

7.4. Появление спорных сумм и платежей, равно как и отказ от их оплаты, не приостанавливает производство неоспоримых платежей и не освобождает от ответственности за неисполнение платежей со ссылкой на их спорность.

7.5.В случае невыполнения Заказчиком требований по погашению задолженности Исполнителю, последний вправе отказаться от оказания услуг по настоящему Договору.

7.6.Спорные вопросы между Сторонами, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, регулируются путем переговоров с участием всех Сторон, в случае не достижения согласия, спорные вопросы разрешаются в порядке, установленном Законодательством РФ в Арбитражном суде Алтайского края

8.1.Каждая из Сторон («Получающая Сторона») обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны, которая, как известно Получающей Стороне, расценивается другой Стороной («Предоставляющая Сторона») как конфиденциальная («Конфиденциальная Информация»).

8.2.К Конфиденциальной Информации относятся положения настоящего Договора, методики, технологии, алгоритмы работы, внутренняя технологическая документация, внутренняя структура информационно-технических компонент, а также иная информация, имеющая обозначение «Конфиденциальная информация» или «Коммерческая тайна» на ее носителях, и иная информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.

8.3.Конфиденциальная Информация может быть предоставлена на электронных и/или бумажных носителях, а также в устной форме. Информация, предоставленная в устной форме, является Конфиденциальной Информацией в том случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней Предоставляющая Сторона направит соответствующее письменное

письменное уведомление Получающей Стороне.

8.4.Не является Конфиденциальной Информацией сведения о факте заключения Договора, факте пользования Услугой, включая количественные, качественные и функциональные параметры оказываемой Услуги.

8.5.Получающая Сторона обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную Информацию Предоставляющей Стороны и не использовать Конфиденциальную Информацию без письменного согласия Предоставляющей Стороны, за исключением использования с целью выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.6.Получающая Сторона не вправе предоставлять Конфиденциальную Информацию каким-либо лицам, кроме сотрудников и/или подрядчиков, до сведения которых Конфиденциальную Информацию необходимо довести в связи с выполнением ими обязанностей по настоящему Договору и которые приняли обязательство соблюдать конфиденциальность такой информации.

8.7.Получающая Сторона обязана принимать в отношении полученной Конфиденциальной Информации не менее строгие меры предосторожности, чем меры, которые данная Сторона принимает для сохранения собственной информации конфиденциального характера.

8.8.Получающая Сторона должна немедленно уведомить Предоставляющую Сторону о любом несанкционированном использовании или разглашении Конфиденциальной Информации, а также предпринять разумные меры, для устранения последствий несанкционированного использования или разглашения Конфиденциальной Информации.

8.9.Обязательство по соблюдению конфиденциальности не имеет силы в отношении информации, которая:

— на момент разглашения являлась общеизвестной информации;

— стала общеизвестной информации в результате публикации или иным путем, не связанным с нарушением условий настоящего Договора;

— на момент разглашения являлась собственностью Получающей Стороны, и этому имеются письменные доказательства;

— была получена от третьей стороны без подобных ограничений и не в результате нарушения настоящего Договора;

— подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в случае получения подобных требований и/или предписаний.

9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1.Настоящий Договор составлен на русском языке и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика и один у Исполнителя.

9.2.Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в одну смену с 9.00 до 18.00 часов (по местному времени) по 5-ти дневной рабочей неделе, кроме субботы, воскресенья и государственных праздничных дней.

9.3.Сумма настоящего Договора может быть изменена по согласованию Сторон.

Читайте так же:  Штраф за парковку с паркона

9.4.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Стороны незамедлительно информируют друг друга, после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.5.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

к Договору №СКС — от «__» _________ 2012г.

Договор на оказание услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и строительства, разработку проектной документации, выполнение генподрядных работ и поставку оборудования по объекту образования: «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест с инженерными сетями, благоустройством, подготовкой территории по адресу: г. Москва, район Куркино, ул. Воротынская вл. 12, к.2» (стр. 1 )

на оказание услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и строительства, разработку проектной документации, выполнение генподрядных работ и поставку оборудования по объекту образования: «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест с инженерными сетями, благоустройством, подготовкой территории по адресу: г. Москва, район Куркино, ул. Воротынская вл. 12, к.2»

г. Москва «____ «_____________ 201 2 г.

Казенное предприятие города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления», именуемый в дальнейшем «Заказчик» Белюченко Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик-
Генподрядчик», в лице_________________ , действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и строительства, разработку проектной документации, выполнение генподрядных работ и поставку оборудования по объекту образования: «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест с инженерными сетями, благоустройством, подготовкой территории по адресу: г. Москва, район Куркино, ул. Воротынская вл. 12,к. 2» (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

1.1. Акт о недостатках выполненных работ — документ, составляемый в случае обнаружения недостатков при приемке работ и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Заказчиком-Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Исполнителем недостатков или их устранении за счет Заказчика-Генподрядчика.

1.2. Акт о приемке услуг в период проектирования документ, составленный по форме Приложения № 4 к Договору, фиксирующий объем выполненных Заказчиком-Генподрядчиком работ по разработке проектной и рабочей документации в соответствии Календарном плане проектирования (Приложения № 1).

1.3. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС — 2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) — документы, оформленные Заказчиком-Генподрядчиком в соответствии с законодательством.

По Акту о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) к Заказчику не переходит риск случайной гибели или случайного повреждения принятого этапа Работ.

1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта (Форма № КС-11) — документ о завершении Заказчиком — Генподрядчиком всех работ на Объекте, составленный рабочей комиссией по унифицированной форме № КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата РФ а. Данный акт свидетельствует о завершении выполнения Заказчиком — Генподрядчиком работ по строительству Объекта в объеме, предусмотренном Договором, проектной документацией, готовности Работ к сдаче Заказчику.

1.4. Временные здания и сооружения — все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ, обозначенные на Стройгенплане, и которые после их завершения разбираются и вывозятся Заказчиком-Генподрядчиком за свой счет.

1.5. Гарантийный срок — срок с даты подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС — 2) по Объекту, в течение которого Заказчик-Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты и недостатки, связанные с выполнением работ по Договору, допущенные по вине Заказчика-Генподрядчика и/или привлеченных им субподрядчиков.

1.6. График производства работ — документ, являющийся приложением к Договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, в том числе определены сроки выполнения промежуточных этапов работ.

1.7. Договор — настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.

1.8. Цена Договора — цена, определенная в установленном
порядке в соответствии с результатами торгов, на основании Протокола начальной
(максимальной) цены Договора и Протокола_________________ от_______ №______ .

1.9. Исполнительная документация — комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими специализированными организациями и отштампованные в ОПС.

1.10. Качество работ (качество исполнения работ) — требования, предъявляемые Договором, и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и г. Москве нормативных документов и правил к уровню качества работ.

1.11. Материалы, Конструкции и Изделия — все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектом, рабочей документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав Проектной документации.

1.12. Недостатки — допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, проектной документации и строительных норм и правил.

1.13. Оборудование — все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы) необходимого для строительства и функционирования Объекта, в соответствии с назначением Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил.

1.14. Объект — «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест с инженерными сетями, благоустройством, подготовкой территории по адресу: г. Москва, район Куркино, ул. Воротынская вл. 12, к. 2», создание которого осуществляется в соответствии с проектной документацией, в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 .

1.15. Заявка на планируемые расходы следующего месяца — подаваемая Заказчиком-Генподрядчиком Заказчику заявка об объеме работ, планируемых к выполнению в соответствии с Графиком производства работ с указанием стоимости Работ на квартал с разбивкой по месяцам, необходимая для планирования Заказчиком будущих расходов.

1.16. Одобрение — согласие, выраженное в письменной форме или в действиях сторон в случае, когда стороны, осведомленные, при добросовестном исполнении своих обязанностей, о действиях другой стороны, не заявили своих возражений.

1.17. Персонал Заказчика-Генподрядчика — специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости — квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие Работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ.

1.18. Возведение Объекта «под ключ» — возведение Объекта и выполнение всех работ до состояния полной готовности к эксплуатации. «Под ключ» выполняются все помещения Объекта.

1.19. Представитель Заказчика — лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.20. Представитель Заказчика-Генподрядчика — лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком-Генподрядчиком для выполнения задач, определенных Договором.

1.21. Проектная документация — документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к качеству и объему строительно-монтажных работ.

1.22. Рабочая документация — документация, разработанная на основании утвержденной проектной документации и предназначенная для проведения работ по Договору.

1.23. Приемка законченного строительством Объекта — приемка Заказчиком законченного строительством Объекта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.

1.24. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию — документ, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.

1.25. Скрытые работы — Работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.

1.26. Строительная площадка — земельный участок, переданный Заказчику-Генподрядчику на период выполнения Работ по Объекту.

1.27. Строительная техника — различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Заказчику-Генподрядчику для выполнения работ.

1.29. Эксплуатационная документация — полный комплект документов
(инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и
т. п.), разработанных и предоставленных Заказчиком-Генподрядчиком для организации
правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания
всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с
Договором.

1.30. Работы — весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта под «ключ», включая оказание услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и строительства, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему, с учетом выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и пожарной безопасности, Строительным нормам и правилам (СНиП), а также другим положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих соблюдению Заказчиком-Генподрядчиком в процессе выполнения Работ.

Результатом Работ по Договору являются Объект, готовый к эксплуатации, на который оформлено Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

1.31. Действующее законодательство — действующие нормы законодательства Российской Федерации и города Москвы, технические регламенты, Строительные нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, включая ведомственные нормы и правила организаций по проведению государственной экспертизы проектной документации в установленном порядке.

Читайте так же:  Исполнительное производство сроки в таблицах

1.31. Дни — календарные дни.

Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик осуществляет приемку и финансирование, а Заказчик-Генподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта под «ключ», включая оказание услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и строительства, разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования Объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест с инженерными сетями, благоустройством, подготовкой территории по адресу: г. Москва, район Куркино, ул. Воротынская вл. 12, к. 2».

2.2. Результатом выполненных Работ по Договору в полном объеме является законченный строительством Объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого получено Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы и подписан Акт приемки законченного строительством Объекта (Форма № КС-11).

2.3. Основанием для заключения Договора с Заказчиком-Генподрядчиком является
Протокол от 201 г. № .

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора является твердой на весь период выполнения Работ и в соответствии с Протоколом твердой договорной цены Договора составляет_____________________ руб., в том числе НДС — 18 % руб. (Приложение ), и включает:

— стоимость услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и
стоимость проектно-изыскательских работ — ___% (____ целых ____ десятых процента) от
Цены Договора, а именно___________ руб., в т. ч. НДС — 18 %;

— стоимость услуг по исполнению функций заказчика на период строительства и
стоимость выполненных подрядных работ и затрат по строительству Объекта — ____% (____ целых ____ десятых процента) от
Цены Договора, а именно___________ руб., в т. ч. НДС — 18 %;

— стоимость оборудования — ___% (____ целых ____ десятых процента) от Цены
Договора, а именно___________ руб., в т. ч. НДС — 18 %.

3.2. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Заказчика-Генподрядчика, необходимых для выполнения Работ, в том числе:

— затраты, связанные с обеспечением выполнения работ рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

— таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

— транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Заказчиком-Генподрядчиком и/или привлекаемыми им Субподрядчиками;

— накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги в соответствии с действующим законодательством;

— стоимость понесенных Заказчиком-Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки и оборудования до момента сдачи работ.

3.3. В Цену Договора не включена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям и компенсационные выплаты собственникам ликвидируемого имущества.

3.4. Цена Договора может быть изменена исключительно в случаях, установленных Договором и действующим законодательством РФ, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

Стороны пришли к соглашению, что в случае если стоимость работ по строительству Объекта, подтвержденная положительным заключением государственной экспертизы будет меньше, чем стоимость работ по строительству Объекта, указанная в настоящем Договоре, то Стороны обязаны руководствоваться стоимостью работ, подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы и оформить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после выхода положительного заключения по проектной документации.

3.5. Превышение Заказчиком-Генподрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон (п.3.4), оплачивается Заказчиком-Генподрядчиком за свой счет.

3.6. Расчеты по Договору осуществляются в порядке, установленном п. п.Договора.

3.7. Оплата выполненных проектно-изыскательских работ и оказанных услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования осуществляется Заказчиком после выполнения соответствующего этапа, указанного в Календарном плане проектирования (Приложения № 1). Стоимость этапов определяется в процентном отношении, указанном в Календарном плане проектирования (Приложения № 1), от стоимости проектно-изыскательских работ и услуг Заказчика-Генподрядчика, указанных в п. 3.1 настоящего Договора.

3.8. Заказчик-Генподрядчик до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения этапа Работ и услуг, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (услуг), и счет.

3.9. Заказчик осуществляет платежи Заказчику-Генподрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (услуг).

3.10.Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Заказчиком на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подписанных сторонами, при наличии счета Заказчика-Генподрядчика.

3.11. Заказчик-Генподрядчик до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения строительно-монтажных Работ, представляет Заказчику следующие документы:

— Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2);

— Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3);

— Исполнительную документацию на выполненный в отчетном периоде объем Работ, за исключением исполнительной документации по городским инженерным коммуникациям.

— Технические паспорта и сертификаты на Оборудование и материалы, использованные при выполнении Работ или поставляемые в отчетном периоде.

— Отчеты по входному контролю качества за отчетный период.

— Отчеты по лабораторному и геодезическому контролю.

— Заполненные за отчетный период, в соответствии с требованиями действующего законодательства, общие и специальные журналы работ, а также журналы учета выполненных работ.

— Информации о проценте выполненного объема Работ в соответствии с Протоколом твердой договорной цены (Приложение ).

3.12. Заказчик осуществляет платежи Заказчику-Генподрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), при условии предоставления документов, указанных в п. 3.11. Договора в полном объеме, в пределах стоимости Работ, предусмотренной настоящим Договором.

3.13. Оплата услуг Заказчика-Генподрядчика в период строительства осуществляется ежемесячно, в размере __% от объема выполненных и принятых работ до утверждения проектной документации, после чего стороны уточняют размер процентов в соответствии с данными ССР после утверждения проектной документации в установленном законом порядке и производят сверку расчетов.

3.14. Оплата услуг заказчика в период строительства после утверждения проектной документации, осуществляется ежемесячно на основании оформленных сторонами двухсторонних актов в размере ___% от суммы причитающихся платежей до передачи пакета документов в Департамент имущества города Москвы на регистрацию права собственности города Москвы в установленном порядке.

Окончательный расчет в размере ___% от суммы причитающихся платежей осуществляется после получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи пакета документов в Департамент имущества города Москвы на регистрацию права собственности города Москвы в установленном порядке.

3.15. Заказчик осуществляет приемку и оплату выполненных Заказчиком-Генподрядчиком услуг и работ, в порядке, установленном п. п. 5.1-5.5 настоящего Договора и в пределах стоимости работ и услуг, указанных в п. 3.1. настоящего Договора.

3.13.Заказчик на основании письменного обращения Заказчика-Генподрядчика вправе перечислить авансовый платеж в размере не более 30% от цены Договора, при условии предоставления Заказчиком-Генподрядчиком безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с разделом 18 настоящего Договора.

Погашение авансового платежа производится пропорционально стоимости выполненных Заказчиком-Генподрядчиком Работ

3.14.Перечисление авансового платежа осуществляется на основании подписанного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.15.Заказчик-Генподрядчик обязан использовать авансовый платеж путем целевого расходования сумм на приобретение оборудования, материалов, изделий, выплату заработной платы, а также на выполнение Работ в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.16.Заказчик-Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Заказчика обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

— отчет об использовании авансовых платежей;

— надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных Заказчиком — Генподрядчиком с поставщиками на поставку оборудования, материалов, изделий, а также копии договоров, заключенных между Заказчиком-Генподрядчиком и субподрядчиками на выполнение соответствующих Работ;

— счета на оплату оборудования, материалов, выставленные Заказчику-Генподрядчику поставщиками;

— платежные поручения на оплату оборудования и материалов;

— товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение оборудования и материалов.

3.17.Заказчик вправе запросить у Заказчика-Генподрядчика и любые иные документы, необходимые с целью соблюдения требований действующего законодательства РФ.

3.18.Заказчик оставляет за собой право удерживать причитающиеся Заказчику — Генподрядчику суммы платежей по настоящему Договору до тех пор, пока не будет получена вся относящаяся к Работам необходимая документация, которая должна соответствовать условиям Договора, и не является основанием для каких-либо штрафных санкций, взысканий или иных сборов и начислений. Суммы платежей, удержанные по причине несвоевременной подачи необходимой документации, выплачиваются в следующем месяце.

3.19.Заказчик-Генподрядчик подготавливает все счета в соответствии с требованиями Заказчика и действующего законодательства РФ. Любой счет, не удовлетворяющий условиям Договора, включая требования к оформлению и документации, может быть возвращен Генподрядчику. Все затраты, связанные с повторным выставлением надлежащим образом оформленного счета, относятся на счет Заказчика-Генподрядчика.

3.20.Инструкция по составлению счетов

3.21. Счета направляются по следующему адресу:

3.22.Указанные на счете банковские реквизиты должны включать следующее:

— наименование Заказчика: Казенное предприятие города Москвы «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления»;

— название банка и БИК: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, ;

— номер расчетного счета банка, указанного в настоящем Договоре ;

— валюта: российские рубли.

3.23. Счета, выставляемые Заказчиком-Генподрядчиком Заказчику, должны иметь последовательную нумерацию и содержать следующую информацию:

— Название Проекта и номер Договора, четко указанные в верхней части каждой страницы, а также название и номер соответствующего изменения Договора (если таковое имеет место).

— Наименование и почтовый адрес Заказчика-Генподрядчика.

— Дата и номер счета.

— Ссылку на Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), на основании которой выставляется счет.

Читайте так же:  Нотариус кузьмина в коломне

— В случае перечисления авансового платежа Заказчику-Генподрядчику, счет на авансовый платеж должен содержать ссылку на номер и дату дополнительного соглашения о выплате авансового платежа, заключенного Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

— ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и КПП Генподрядчика.

— НДС указывается в счете отдельно.

3.24.Уполномоченный представитель Заказчика-Генподрядчика подписывает и проставляет печать на каждом счете.

3.25.Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет Заказчика-Генподрядчика.

3.26.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик-Генподрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:

4.2. Дата начала Работ по разработке проектной документации — дата заключения Договора, указанная на первой странице Договора.

4.2.1. Дата окончания Работ по разработке проектной документации — не позднее 6 месяцев с даты начала работ, указанной в п. 4.2. Договора.

4.3. Дата начала строительно-монтажных работ — не позднее 3 (трех) месяцев исчисленных с даты заключения Договора.

4.3.1. Дата окончания строительства и ввода в эксплуатацию Объекта — не позднее декабря 2012 года.

4.4. Заказчик-Генподрядчик обязуется соблюдать сроки оказания услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования и этапы выполнения проектных работ, указанные в Календарном плане (Приложения № 1) и нести ответственность за нарушение сроков этапов работ и окончательного срока выполнения работ в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

4.5. Заказчик-Генподрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию Объекта, указанные в Графике производства работ (Приложения № 3) и нести ответственность за нарушение сроков этапов работ и окончательного срока выполнения работ в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

4.6. Заказчик-Генподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Заказчик-Генподрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

4.7. Датой исполнения обязательств Заказчика-Генподрядчика по разработке проектной документации и оказанию услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования по настоящему Договору, является дата утверждения проектной документации решением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

4.8. Датой исполнения обязательств Заказчика-Генподрядчика по выполнению строительно-монтажных работ является дата передачи Объекта эксплуатирующей организации.

4.9. Датой исполнения обязательств Заказчика-Генподрядчика по оказанию услуг по исполнению функций заказчика на период строительства по настоящему Договору, за исключением обязательств Заказчика-Генподрядчика в гарантийный период, является дата подписания Заказчиком последнего Акта о приемке оказанных услуг.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Порядок сдачи-приемки проектной и рабочей документации и оказанных услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования Заказчиком-Генподрядчиком:

5.1.1. Заказчик-Генподрядчик по окончанию соответствующего этапа, указанного в Календарном плане, выполнения проектных работ и оказанных услуг по исполнению функций заказчика на период проектирования, направляет Заказчику Акт о приемке услуг в период проектирования, форма которого установлена Приложением № 4 к Договору.

5.1.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке услуг проектирования обязан его подписать или направить Заказчику-Генподрядчику письменный отказ с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Заказчиком-Генподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документа в установленном настоящим пунктом порядке.

5.1.3. После подписания Сторонами Акта о приемке услуг в период проектирования в порядке, установленном п. п. 5.1.1-5.1.2 Договора, выполненные работы (услуги) считаются оказанными Заказчиком-Генподрядчиком надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

5.2. Порядок сдачи-приемки Заказчиком-Генподрядчиком оказанных услуг по исполнению функций заказчика на период строительства:

5.2.1. Заказчик-Генподрядчик направляет Заказчику Акт о приемке оказанных услуг.

5.2.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке оказанных услуг обязан его подписать или направить Заказчику-Генподрядчику письменный отказ с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Заказчиком-Генподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документа в установленном настоящим пунктом порядке.

5.2.3. Для осуществления расчетов за оказанные услуги по исполнению функций заказчика на период строительства Заказчик-Генподрядчик предоставляет Заказчику одновременно с последним Актом о приемке выполненных работ (услуг) и счетом подлинные экземпляры Извещения (формы ОКУД 0504805) и Актов о приеме-передаче основных средств (формы ОКУД 0 0306030), подписанные Департаментом имущества города Москвы (Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы).

5.2.4. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (услуг) в порядке, установленном п. п. 5.2.1-5.2.3. Договора, услуги считаются оказанными Заказчиком-Генподрядчиком надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных Заказчиком-Генподрядчиком
строительно-монтажных работ:

5.3.1. Заказчик-Генподрядчик ежемесячно производит промежуточную сдачу выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

Ежемесячное подписание Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) не является приемкой этих работ Заказчиком. Оно лишь подтверждает факт их выполнения Заказчиком-Генподрядчиком (без учета качества этих работ) и определяет сумму промежуточного финансирования.

5.3.2. Заказчик-Генподрядчик производит сдачу этапов работ, в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложения № 3) на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и исполнительной документации по предъявленному к приемке этапу работ.

5.3.3. В случае непредоставления Заказчиком-Генподрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемке этап работ Заказчик имеет право отказать в приемке данного этапа работ, а также в приемке последующих работ до момента представления указанной исполнительной документации.

5.3.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (Форма № КС-3), подписать их или направить Заказчику-Генподрядчику мотивированный письменный отказ в их подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Заказчиком-Генподрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5.3.5. После подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с п.3.10-3.12 Договора.

5.4. Порядок сдачи-приемки Объекта:

5.4.1 Заказчик-Генподрядчик не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания Работ на Объекте письменно обращается к Заказчику с просьбой о создании Комиссии по приемке выполненных в полном объеме Работ по объекту.

5.4.2. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней с даты начала работы проводит проверку качества и объемов выполненных Заказчиком-Генподрядчиком Работ, а также их соответствие действующим на территории РФ и г. Москвы строительным нормам и правилам, выявляет недостатки (дефекты) выполненных Работ, невыполненные Работы.

5.4.3. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Заказчику-Генподрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении Работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Заказчик-Генподрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Комиссией в ходе процедуры сдачи-приемки Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

5.4.4. В случае если при проведении процедуры сдачи-приемки Работ Комиссией будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасное использование и эксплуатацию Объекта, а равно, если на момент сдачи-приемки Работ Заказчиком-Генподрядчиком не будут завершены какие-либо виды Работ, предусмотренные проектной документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Заказчиком-Генподрядчиком в указанный в п.5.4.3 Договора срок, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (Форма КС-11). В этом случае Работы не будут считаться принятыми. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о недостатках (дефектах), указанный в пункте 5.4.3 Договора, с указанием причин отказа в приемке Работ.

5.4.5. В указанном в п.5.4.4 Договора случае, Заказчик вправе потребовать исправления недостатков работ от Заказчика-Генподрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных Работ Комиссией в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки работ Комиссией.

5.4.6. В случае отказа Заказчика-Генподрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), выявленных Комиссией, Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается всеми членами Комиссии. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) должен быть доставлен Заказчику-Генподрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика-Генподрядчика, указанному в Договоре, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Заказчик-Генподрядчик в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа, или подписанный Заказчиком-Генподрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Заказчик-Генподрядчик согласился с выводами Комиссии по приемке выполненных Работ, содержащимися в представленном Заказчиком Протоколе о недостатках (дефектах), и в этом случае Заказчик-Генподрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания Работ неустойки (штрафы), или возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору, а также нарушением срока окончания работ, установленного п. 4.2 Договора.

Договор услуг проектирования