Договор на инженерно геологические изыскания образец

Договор на инженерно геологические изыскания образец

ЗАО»Геологическая компания»
геология для строительства и проектирования

г. Москва «____»__________ 2012 г

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение следующих Работ:
— инженерно-геологических работ.

Адрес объекта:____________________________________________________________
Объем Работ: _____________________________________________________________

Вышеперечисленные Работы включают полевые и камеральные работы, составление
технического отчета, на основе результатов изыскательских работ.
1.2 Технические требования к выполняемым Работам устанавливаются Техническими заданием на
проведение работ (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Датой начала работ считается дата поступления авансового платежа на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и предоставления технического задания.
2.2. Срок выполнения Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет _________
(______________________________ рабочих дней) с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ авансового платежа.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет:_________________ без НДС.
3.2. «ЗАКАЗЧИК» в течение 5-ти банковских дней с даты подписания настоящего Договора и предоставления «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счета, перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» авансовый платеж в размере 50%: ______________________ без НДС.
3.3. По завершению работ «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» оставшийся платеж от договорной стоимости работ по п.3.1. в размере 50% в течении 3-х банковских дней c момента получения документов по п.4.1.
3.4. За несвоевременную уплату «ЗАКАЗЧИКОМ» по завершению выполненных работ от оставшейся суммы в размере 50% в установленные сроки, начисляются пени в размере 0,5% за каждый день просрочки.
3.5. В случае, если «ЗАКАЗЧИК» не выплачивает оставшуюся сумму по договору в размере 50% в течении 3-х банковских дней, то он отвечает личным имуществом организации на данную сумму.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка выполненных Работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1).
4.2. После завершения всего комплекса работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» Акт
сдачи-приемки выполненных Работ и комплект документации предусмотренной техническим заданием.
4.3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ и комплекта документации, указанных в п. 4.2 настоящего договора и направить

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, или мотивированный отказ в приемке работ.
4.4. Переход всех прав на продукцию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» к «ЗАКАЗЧИКУ» происходит после 100% оплаты работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права «ЗАКАЗЧИКА»: 5.1.1. «ЗАКАЗЧИК» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно — хозяйственную деятельность «ИСПОЛНИТЕЛЯ». В случае возникновения споров о количестве и глубине пробуренных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» разведочных скважин, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе ссылаться на то, что «ЗАКАЗЧИК» не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.5.1.2. В случае обнаружения недостатков в работе «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИК» имеет право назначать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» разумный срок для устранения недостатков выполненных работ.5.1.3. Содействовать выполнению работы «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в объеме и порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.1.4. «ЗАКАЗЧИК» вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае «ЗАКАЗЧИК» обязан уплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе «ЗАКАЗЧИКА» от исполнения настоящего Договора.

5.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
5.2.1. Уплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
5.2.2. Передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» все необходимые, для выполнения работ, документы и оказать содействие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в выполнении работ и объеме на условиях предусмотренных в договоре.
5.2.3. Согласовать с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» результаты выполненных работ.
5.2.4. Освободить территорию от имущества третьих лиц и собственного имущества для работы специалистов и механизмов «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в соответствии с согласованным планом скважин.
5.2.5. Обеспечить и подготовить подъезд техники к месту производства буровых работ.
5.2.6. Предоставить Исполнителю схемы прокладки подземных коммуникаций на участке бурения, если таковые имеются.
5.2.7. Организовать заезд на территорию проведения работ, выделить своего представителя для сопровождения работ и согласований инженерных сетей, проходящих вблизи скважин, если потребуется.

5.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
5.4.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием.
5.4.2. Согласовать с «ЗАКАЗЧИКОМ» результаты выполнения работ.
5.4.3. Передать «ЗАКАЗЧИКУ» материалы в соответствии с техническим заданием.
5.4.4. Приступить к выполнению работ в срок не позднее ___________________________________ г. В случае ухудшения погодных условий (проливные дожди, снежные заносы, гололед, t — 10С и т.д.) срок начала выполнения работ может быть отложен на срок действия плохих погодных условий, а также на срок устранения причин имеющих технический характер (внезапный выход из строя бурового инструмента или бурового оборудования).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или недобросовестное исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего договора.
6.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороне не возмещается.

6.3. Места бурения скважин указывает «ЗАКАЗЧИК», «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственность за повреждение подземных инженерных сетей, сооружений и коммуникаций.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, первоначально разрешаются путем досудебного (претензионного) порядка урегулирования данного спора. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течении 10 дней с даты получения претензии.
7.2. В случае не достижения согласия по спорному вопросу, спор подлежит решению в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ», не осуществляет курьерскую доставку документации. При необходимости передачи (обмене) документов «ЗАКАЗЧИК» осуществляет это самостоятельно или за счет своих средств.
8.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не проводит регистрацию, экспертизу и иные действия технической документации и производимых работ в контролирующих, надзорных и иных организациях. При необходимости, «ЗАКАЗЧИК» производит эти действия своими силами и за свой счет.
8.3. Стоимость работ по договору распределяется следующим образом:
• Полевые работы (бурение геологоразведочных скважин, с отбором монолитов) – 50% от суммы договора,
• Лабораторные исследования отобранных монолитов – 25 % от суммы договора,
• Камеральная обработка и составление технического отчета – 25 % от суммы договора.
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.6. В случае выявления при проведении бурения опасности проявления карстово-суффозионных процессов и необходимости при этом проведения дополнительного бурения Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору.
8.7. Во всех взаимоотношениях со сторонними лицами стороны выступают от своего имени и за свой счет и риск, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, оф.506
тел: 8 (495) 514-46-62
ИНН 7731580180
КПП 773101001
ОГРН 1077762669797
р/с: 40702810000100001295
банк: «СберБанк России» (ОАО)
к/с 30101810300000000752
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044583752
ИНН/КПП 7710106861/775001001

ЗАКАЗЧИК
____________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Образцы типовых документов для оформления заказа. Договор.

Тел: +7 (495) 728-94-19
Тел: +7 (963) 659-59-00
Москва, Олонецкий пр. д. 4/2

выполняем работы по г. Москве
и всей Московской области

Контакты

ООО «Буровики»:

Наша организация, проезд
Лицензии, допуски, аккредитации
Рекомендательные письма
Значимые объекты
Преимущества нашей организации
Аккредитованная лаборатория
Буровая техника организации
ПБУ-2 две полевых бригады
ПБУ-50
АВБ-2М
КМБ 2-10
Образец договора
соглашение о дог. цене
техническое задание, вар. 1
техническое задание, вар. 2
акт сдачи-приемки работ

Договор на выполнение инженерно-геологических изысканий
(приблизительный шаблон)

Договор
на выполнение инженерно-геологических изысканий

01 апреля 2008 г.

ООО «Буровики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Сергея Алексеевича Рябых, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Фирма» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора И.И. Иановича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Читайте так же:  Договор розничной купли-продажи товара

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение следующих работ: выполнение инженерно-геологических изысканий, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Перечне документов технического отчета (Приложение №1)

1.2. Нормативно – технические документы: СП 47.13330.2012, СП 24.13330.2011

1.3. Срок выполнения работ: 20 календарных дней с момента внесения предоплаты.В случае ухудшения погодных условий в результате которых производство работ невозможно или опасно (проливные дожди, снежные заносы, и т.д.) срок начала выполнения работ может быть отложен на срок действия плохих погодных условий.

1.4. Адрес объекта:

Московская область, Одинцовский район, СНТ «Свет» участок 77

150 метров погонных

2. Обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. выполнять работы в соответствии с Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
2.1.2. согласовать с «Заказчиком» результаты выполнения работ;
2.1.3. передать «Заказчику» материалы в соответствии с Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. уплатить «Исполнителю» установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
2.2.2. передать «Исполнителю» все необходимые, для выполнения работы документы, оказать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
2.2.3. согласовать с «Исполнителем» результаты выполненных работ;
2.2.4. Предоставить Исполнителю схемы прокладки подземных коммуникаций на участке бурения, если таковые коммуникации имеются.
2.2.5. Обеспечить и подготовить подъезд техники к месту производства буровых работ, заранее освободить места бурения от твердых покрытий, мусора, стройматериалов, бетонных плит, в том числе расположенных под землей
2.2.6. провести мероприятия по ликвидации (тампонажу) геолого-разведочных скважин по окончанию буровых работ, вывезти (при необходимости) остатки грунта

3. Стоимость предмета договора и порядок расчетов.

3.1. «Заказчик» и «Исполнитель» договорились об установлении договорной цены за выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему договору в размере: 32 000,00 ( Тридцать две тысячи ) рублей 00 копеек в том числе НДС (18%) – 4 881,36 ( Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек .
3.2. Оплата производится в следующем порядке:
3.2.1. «Заказчик» в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания договора переводит исполнителю 100% суммы договора 32 000,00 ( Тридцать две тысячи ) рублей 00 копеек в том числе НДС (18%) –4 881,36 ( Четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.
3.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить «Исполнителю» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
4.2. Перечень документации, подлежащий оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» по окончании договора, определяется Перечнем документов технического отчета (Приложение №1)
4.3. По завершению работ «Исполнитель» информирует об этом заказчика и направляет счет на окончательную оплату, при этом «Заказчик» вправе предварительно ознакомиться с результатами работ в офисе «Исполнителя».
4.4. Право пользования и распоряжения результатами работ возникает у Заказчика после подписания акта сдачи-приемки работ, но не ранее 100 %-ной оплаты их стоимости Исполнителю.
4.5. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.4.2 настоящего договора, и в этот же срок направить «Исполнителю», подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. Приемка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями Перечня документов технического отчета (Приложение №1)
5.2. В случае несвоевременного перечисления «Заказчиком» предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.3. В случае неисполнения «Заказчиком» обязательств по оплате работ или невыполнения п. 2.2.5 настоящего договора «Исполнитель», вправе приостановить исполнение своих обязательств.
5.4. При обнаружении недостатков в течении действия договора, в выполненных работах «Исполнитель», обязан безвозмездно их устранить.
5.5. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороне не возмещается.
5.7. Все споры между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.
5.8. Места бурения скважин указывает заказчик, исполнитель не несет ответственность за повреждение подземных инженерных сетей и сооружений в местах бурения скважин.
5.9. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно — хозяйственную деятельность Исполнителя. В случае возникновения споров о количестве и глубине пробуренных Исполнителем разведочных скважин, Исполнитель вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
5.10. При неисполнении заказчиком п. 2.2.5 настоящего договора в течении более 7 календарных дней исполнитель вправе пролонгировать срок действия договора или расторгнуть его в одностороннем порядке с удержанием суммы в размере 10 % от общей суммы договора.

6. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель», имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
6.2. «Исполнитель», не осуществляет курьерскую доставку документации. При необходимости передачи (обмене) документов «Заказчик» осуществляет это самостоятельно или за счет своих средств.
6.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. В случае задержки предварительной оплаты более чем на 10 календарных дней договор теряет силу и считается расторгнутым.
6.5. «Исполнитель» не проводит регистрацию, экспертизу и иные действия технической документации и производимых работ в контролирующих, надзорных и иных организациях. При необходимости, «Заказчик» производит эти действия своими силами и за свой счет.

7. Срок действия договора.

7.1 Договор действителен с 1 апреля 2008 г. по 20 июня 2008 г.

На выполнение инженерно-экологических изысканий

Главная > Документ

(на выполнение инженерно-экологических изысканий)

г. Москва «____» _______ 20__ г.

ООО «Инжгеоэксперт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Умерова Р.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны

и ООО «Заказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение следующих работ:

Проведение гамма-съемки земельного участка площадью _______ кв.м. предназначенного для многоэтажного жилищного строительства, расположенного по адресу: __________________________________________________________

Определение плотности потока радона.

Проведение спектрометрического анализа почвы.

Отбор и подготовка проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа и определение 3,4-бнз(а)пирена.

Подготовка заключения по радиационному обследованию, химического, бактериологического, гельминтологического анализа и определения 3,4-бенз(а)пирена.

Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по Договору составляет _______ (_____) рублей __ копеек, НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ.

2.2. Оплата работ производится Заказчиком по ценам, согласованным Сторонами в Смете (приложение №1 к настоящему договору). Согласованная Сторонами стоимость работ является договорной и не подлежит уточнению.

2.3. В течение 5-ти банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50 % от суммы, указанной в п 2.1. Договора.

2.4. Окончательный расчёт — в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и получения отчета изысканий.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными от даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Своевременно, качественно и профессионально выполнить работы, указанные в п.1 и передать Заказчику результаты работы в срок, установленный ст. 4 настоящего договора.

3.1.2. Передать Заказчику результаты работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.3. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, а также обо всех возможных для него не благоприятных последствиях выполнения работ.

3.1.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки в соответствие с условиями настоящего Договора.

Читайте так же:  Кто устанавливает налог на имущество организации

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Привлекать для выполнения обязательств, указанных в п.1. настоящего Договора, третью сторону, при этом ответственность перед Заказчиком полностью несет Подрядчик.

3.3.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую для проведения работ документацию.

3.3.2. Обеспечить возможность производства работ (беспрепятственный проезд, проход и перемещение по территории и т.п.).

3.3.3. Принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика своевременного, качественного и профессионального выполнения работ.

3.4.2. Проводить текущий контроль соблюдения сроков выполнения работ, хода и качества выполняемой Подрядчиком работы.

4. Сроки выполнения работ.

4. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 15 рабочих дней со дня внесения предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

5. Сроки, порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложенным к нему соответствующей документации в 4 (четырех) экземплярах.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетной документации обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исполнения.

5.4. В случаях непредставления Заказчиком мотивированного отказа в течение 5-ти рабочих дней, работы считаются принятыми Заказчиком, подлежат оплате в бесспорном порядке на основании одностороннего акта сдачи-приемки работ.

6. Ответственность сторон и разрешение споров.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ в соответствии с п.4. Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.3. В случае нарушения срока расчетов в соответствии с п.2.4. Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.4. Споры между Заказчиком и Подрядчиком по настоящему Договору решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия арбитражным судом.

7. Прочие условия.

7.1. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон;

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 14 дней до предполагаемой даты расторжения.

8.4. При досрочном расторжении настоящего Договора стороны в 10-дневный срок со дня получения уведомления, подписывают двусторонний акт, фиксирующий выполненный объем работ, который будет являться основанием для завершения финансовых расчетов по настоящему Договору.

К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

— Смета на инженерно-экологические изыскания (Приложение № 1).

Договор на инженерно геологические изыскания образец

Особенностями современного проведения инженерно-геологических изысканий для строительства и реконструкции зданий и сооружений на городских территориях являются: резкое ускорение темпов ведения всех видов строительных работ; нередкое ограничение финансирования изыскательских работ; стеснённые условия проведения инженерно-геологических изысканий на территории города.

По этим причинам в большинстве случаев не выполняются в полном объёме требования соответствующих нормативных документов. Нередко изыскатели и проектировщики используют «табличные» значения характерных грунтов, установленные как среднее для территории крупного региона, в большинстве случаев без дифференциаций по генетико-стратиграфическим признакам. Не учитывается техногенная изменённость состава, строения и свойств массива грунтов основания строительных объектов.

Ведение инженерно-геологических изысканий регламентируется основным нормативным документом в строительстве «Строительными нормами и правилами» СНиП 11-02 – 96 «Инженерные изыскания для строительства». Данный документ определяет порядок, состав, объём и виды выполняемых работ изысканий для различных этапов проектирования, строительства и эксплуатации объектов и различных геологических обстановках, а так же состав документации по результатам изысканий, порядок их предоставления и приёмки, а так же ответственность исполнителей и заказчиков (проектировщиков).

Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания — производственный процесс получения, накопления и обработки инженерно-геологической информации для обеспечения строительного проектирования исходными данными об инженерно-геологических условиях района (площадки, участка, трассы).

Под инженерно-геологическими условиями понимается совокупность компонентов геологической среды, которые могут оказать влияние на проектируемые здания и сооружения (рельеф и геоморфология, геологическое строение, подземные воды, состав, состояние и свойства грунтов, опасные геологические процессы).

Одной из важнейших задач инженерно-геологических изысканий является прогнозирование возможных изменений в сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой.

Договор (контракт), техническое задание и программа инженерно-геологических изысканий

Содержание этих важнейших проектно-изыскательских документов регламентируется СНиП 11-02-96.

Основанием для производства инженерно-геологических изысканий является договор (контракт) между Заказчиком (финансирующей, проектной или строительной организацией) и Исполнителем инженерно-геологических изысканий. Обязательными приложениями к договору должны быть техническое задание, календарный план работ и смета, а при наличии требования Заказчика и программа инженерно-геологических изысканий.

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий составляется Заказчиком и передается в изыскательскую организацию.

В техническом задании указываются местоположение площадки (или трассы) предполагаемого строительства, вид проектируемого сооружения, стадийность (этап) проектирования, конструктивные особенности проектируемых зданий и сооружений, намечаемый тип фундаментов (свайный, плита, ленточный), этажность, наличие мокрых технологических процессов, подвальных помещений, допускаемые величины деформаций, предполагаемая нагрузка на грунты основания и другие сведения.

Для трасс коммуникаций указывается предполагаемая глубина их заложения, протяженность, диаметр и материал трубопроводов и др.

Программа инженерно-геологических изысканий устанавливает состав, объемы, методы и последовательность инженерно-геологических исследований. Ее содержание определяется видом строительства, уровнем ответственности сооружений, сложностью инженерно-геологических условий и стадией проектирования.

При небольшом объеме намечаемых инженерно-геологических работ (несложные объекты II и III уровня ответственности, простые инженерно-геологические условия, высокая степень геологической изученности) допускается взамен программы составление технического предписания на производство изысканий.

Материалы инженерно-геологических изысканий, передаваемые Заказчику в виде технического отчета, подлежат обязательной государственной экспертизе.

Основные стадии инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания для строительства выполняются последовательно на различных стадиях (этапах)

Различают следующие основные стадии работ: предпроектную (она включает прединвестиционную документацию, градостроительную документацию и обоснование инвестиций в строительство) и проектную (в состав которых входят проект и рабочая документация для строительства предприятий, зданий и сооружений).

Предпроектная документация разрабатывается с целью обоснования целесообразности строительства объекта, выбора строительных площадок и направления магистральных транспортных и инженерных коммуникаций, основ генеральных схем инженерной защиты от опасных геологических процессов и др.

Основной объем инженерно-геологических изысканий выполняют на этапе обоснования инвестиций в строительство. В состав работ входит: проведение инженерно-геологической съемки на территории проектируемых строительных объектов и трасс линейных сооружений. Проводятся буровые и горнопроходческие работы, полевые методы исследования грунтов, лабораторные исследования, стационарные наблюдения и другие виды работ.

Инженерно-геологические изыскания для разработки проекта должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий уже выбранной площадки (участка, трассы) и прогноз их изменений при строительстве и эксплуатации объекта.

Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации проводятся на окончательно выбранной стройплощадке для отдельных зданий и сооружений с целью детализации и уточнения инженерно-геологических условий. Проходят скважины и шурфы (чаще всего по контурам и осям проектируемых зданий и сооружений), определяют расчетные показатели физико-механических свойств грунтов, выполняют полевые исследования грунтов, опытно-фильтрационные работы и геофизические исследования. Продолжают начатые на предшествующих этапах изысканий стационарные наблюдения за развитием опасных геологических процессов, режимом подземных вод и т. д.

Для технически несложных объектов, а также при строительстве по типовым проектам инженерно-геологические изыскания выполняют для одной стадии: «рабочего проекта», при которой рабочая документация разрабатывается одновременно с проектом.

Инженерно-геологические изыскания в период строительства выполняют лишь в особых случаях:

  1. при строительстве ответственных зданий и сооружений, особенно в сложных инженерно-геологических условиях;
  2. в условиях стесненной городской застройки;
  3. при длительных перерывах во времени между окончанием изысканий и началом строительства объектов и т. д.
Читайте так же:  Приказ 1746 э от 27.12.2019

Инженерно-геологические изыскания в период строительства включают:

  1. уточнение геологических и гидрогеологических условий в период вскрытия котлованов, тоннелей, прорезей и других выемок, выявление расхождений натурных условий с проектными данными, внесение при необходимости соответствующих корректив и проведение дополнительных изыскательских работ;
  2. контроль за ведением строительного водопонижения, инженерной подготовкой оснований зданий и сооружений, производством работ по закреплению грунтов.

В период эксплуатации объектов в необходимых случаях в соответствии с заданием Заказчика проводят обследования грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений, а также при их расширении, строительстве новых близко примыкающих зданий и в других случаях.

При необходимости в период эксплуатации объектов осуществляют стационарные наблюдения (локальный мониторинг) за развитием опасных геологических процессов, деформациями зданий и сооружений и другими неблагоприятными факторами.

Инженерно-геологические изыскания для реконструкции зданий и сооружений проводятся, как правило, в условиях плотной застройки и поэтому должны осуществляться с учетом конкретной природно-технической ситуации. По своему составу, объемам и применяемым методам изыскания для реконструкции значительно отличаются от изысканий под новое строительство. В частности, обязательным видом работ является натурное обследование окружающей территории и реконструируемого здания. В ходе обследования устанавливают геотехническую категорию объекта, необходимые объемы работ по изысканиям, принципиальные варианты реконструкции и усиления и др.

Небольшой объем инженерно-геологических изысканий выполняется в период ликвидации зданий и сооружений. Цель этих работ – обоснование проектных решений по санации (оздоровлению) и рекультивации нарушенной территории, оценка опасности и риска от ликвидации объекта.

Инженерно-геологические изыскания для строительства зданий и сооружений

Инженерно-геологические изыскания являются начальным этапом строительства любого объекта и находятся в полной зависимости от вида объекта (промышленное предприятие, жилой дом, автомобильная дорога и т. д.). Поэтому изыскания под каждый вид объекта имеют свою специфику, свои особенности, но все изыскания имеют нечто общее, некоторый стандарт.

Результаты инженерно-геологических исследований в виде отчёта поступают в строительную проектную организацию. Отчёты должны иметь для инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям результатов инженерно-геологических изысканий:

  • оценка пригодности площадки для строительства данного объекта;
  • геологический материал, позволяющий решать все вопросы по основаниям и фундаментам;
  • оценка грунтового основания на восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта;
  • наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта;
  • полную характеристику по подземным водам;
  • все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так и для производства земляных работ;
  • по влиянию будущего объекта на природную среду.

Проектирование крупных объектов осуществляется по стадиям: технико-экономическое обоснование (ТЭО), технический проект и рабочие чертежи. Название стадий инженерно-геологических изысканий соответствует стадия проектных работ, за исключением стадии ТЭО, где геологические работы получили название рекогносцировочных инженерно-геологических изысканий. Следует отметить, что в практике строительства последовательность стадий проектирования не всегда соблюдается. Проектирование крупных объектов может быть проведено в две стадии, проектирование жилого дома в одну стадию. В соответствии с этими стадиями проводятся инженерно-геологические изыскания.

На ранних стадиях проектирования инженерно-геологические изыскания охватывают обширные площади, применяются не очень точные, но сравнительно простые и экономичные технические средства. По мере перехода к более поздним стадиям площади изысканий сужаются и применяются более сложные и точные методы геологических работ.

На выделенной под строительство площадке на каждом отдельном этапе инженерно-геологические изыскания выполняют в определённой последовательности:

  • собирают общие сведения по территории из литературных публикаций и архивных материалов изыскательских организаций; сведения о климате, рельефе, населении, речной сети и т. д.;
  • производят осмотр строительной площадки инженеры-проектировщики совместно с инженером-геологом; определяют степень её застройки, осматривают ранее построенные здания, дорожную сеть, рельеф, растительность и т. д.; в целом определяют пригодность участка под застройку и вырабатывают техническое задание на изыскания;
  • выполняют инженерно-геологические изыскания; в полевых условиях изучают геологическое строение площадки, гидрогеологию, геологические процессы, при необходимости на грунтах ставят опытные работы; отобранные пробы грунтов и подземных вод изучают в лабораториях;
  • по окончанию полевых и лабораторных работ в камеральный период составляют инженерно-геологический отчёт, который защищают в проектной организации, после чего он становиться документом и используется для проектирования объекта.

Инженерно-геологические изыскания для градостроительных работ

Проектирование городского и поселкового строительства осуществляется стадийно. В настоящее время оно складывается из проектов: планировки и планы размещения первоочередного строительства; детальной планировки и проекта застройки.

Соответственно этому инженерно-геологические исследования проводят так же по стадиям, применительно к каждому виду проектирования.

Исследования для проекта планировки и плана размещения первоочередного строительства. Инженерно-геологические исследования для проекта планировки городов (посёлков) должны дать оценку значительной территории с точки зрения возможности использования её для строительства. Геологические работы проводят в сочетании с другими исследованиями и проектными проработками; экономическими, климатическими, гидрогеологическими, экологическими, санитарно-гигиеническими и т. д.

По изучаемой территории должны быть получены сведения о рельефе, гидрологии, климате, почвах, растительности, геологическом строении, гидрогеологии, природных геологических явлениях и инженерно-геологических процессах (оползнях, карсте, просадках, сейсмике и т. д.), составе и свойствах грунтов.

Инженерно-геологические изыскания проводят в три периода: подготовительный, полевой и камеральный. Инженерно-геологический отчёт служит основанием для составления проекта планировки и плана размещения первоочередного городского и поселкового строительства.

Исследования для проекта детальной планировки. Проект детальной планировки существующего города (посёлка) включает в себя архитектурно-планировочную и техническую организацию районов застройки первой очереди, устанавливает последовательность застройки, решает вопросы благоустройства, содержит проекты детальной планировки и застройки отдельных городских районов.

Основой инженерно-геологических исследований для проекта детальной планировки являются материалы, полученные при изысканиях для проекта планировки. Аналогичный состав и содержание работ и их последовательность (подготовительные работы, полевой период, камеральная обработка материала).

На этой стадии проводят более детальное изучение геологии местности и свойств грунтов. Для этого закладывают дополнительные буровые скважины по створам вдоль новых или реконструируемых улиц в местах специальных сооружений. Глубина скважины под сооружением в большинстве случаев достигает 8-10 м. при наличии слабых пород закладываются шурфы с отбором 2-3 образцов для проведения полного комплекса лабораторных исследований.

Исследования для проекта застройки. Проект застройки в пределах существующего города предусматривает строительство отдельных жилых домов (микрорайонов), кварталов, улиц и площадей. Проектирование проводят в 2 стадии – проектного задания и рабочих чертежей. Перед каждой стадией выполняют инженерно-геологические работы.

Изыскания для проектного задания освещают геологические и гидрогеологические условия всей изучаемой площадки, характеризуют инженерно-геологические свойства грунтов. В случае если для данной площадки ранее проводились изыскания для проекта планировки и проекта детальной планировки, то этих материалов в полнее достаточно, чтобы не проводить новых исследований на стадии проектного задания застройки. При отсутствии каких либо инженерно-геологических исследований изыскания проводят в составе и объёме, как это было показано выше для проекта планировки и проекта детальной планировки.

На стадии рабочих чертежей инженерно-геологические материалы могут быть оформлены в одном отчёте. При составлении рабочих чертежей возможны случаи назначения дополнительных исследований. Это связано главным образом, с изменениями в размещении зданий или проверкой имеющихся геологических материалов.

Главная цель инженерной геологии – изучение природной геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в геологической среде, и в первую очередь в породах, в процессе строительства и при эксплуатации сооружений. В современных условиях ни одно здание или сооружение не может быть спроектировано, построено и надежно эксплуатироваться (а впоследствии может быть ликвидировано или реконструировано) без достоверных и полных инженерно-геологических материалов.

Все это определяет основные задачи, которые стоят перед инженерами-геологами в процессе изыскательских работ еще до начала проектирования объекта (при принятии решения о строительстве, об инвестировании проекта и т.п.), а именно:

  • выбор оптимального (благоприятного) в геологическом отношении (площадки, района) строительства данного объекта;
  • выявление инженерно-геологических условий в целях определения наиболее рациональных конструкций фундаментов и объекта в целом, а также технологии производства строительных работ;
  • выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям и сооружениям инженерной защиты территорий и охране геологической среды при строительстве и эксплуатации сооружений.

Для выполнения этих задач существует необходимость нового метода проведения изысканий, сроки проведения которого должны сократиться, качество проведения улучшиться, т.к. инженерно-геологические изыскания оказывают влияние на качество строительства объекта.

Договор на инженерно геологические изыскания образец